装饰装修合同纠纷 (2019)苏0206民初247号

案号
(2019)苏0206民初247号
法院
江苏省无锡市惠山区人民法院
案由
装饰装修合同纠纷
年份
2019
地域
江苏省无锡市
裁判日期
2019-09-10

裁判要旨

当事人应当按照约定全面履行自己的义务。 当事人一方未按约履行合同义务的,应当承担相应责任。 本案争议焦点为弗拉兹公司是否延误工期。 《装修合同》约定的工期为三个月,弗拉兹公司在合同签订后即进场施工,但截至2018年3月仍未施工完毕,且验收未通过。 在此过程中,需考虑以下因素:1、案涉装修合同为半包合同,施工中需要购买主材,主材由业主方购买,主材需安装,施工中需业主、施工方相互配合;2、案涉装修工程施工中,有工程增项,在合同外,增加了一定的施工内容;3、工程款的支付情况。 结合《装修合同》、聊天记录等证据,经综合考量各项施工因素,本院认为,LUKFONG对于工程款(不含增项款)的支付,均系按照合同约定的工程进度支付,未有拖延,但弗拉兹公司的施工期限,已远远超过约定的3个月期限,且未得到LUKFONG确认顺延工期。 但在2018年1月底至2018年2月底,弗拉兹公司通知LUKFONG验收的时候,LUKFONG已出国,无法配合弗拉兹公司进行相关工作,故该1个月的期限不能算作工期延误。 另工程增项、主材安装、加盖建筑、处理房屋渗水等情况,也应综合考虑2个月的时间。 即华府庄园23号2602室超

摘要

LUKFONG与无锡弗拉兹装饰装潢有限公司装饰装修合同纠纷一审民事判决书

正文(节选)

江苏省无锡市惠山区人民法院民 事 判 决 书(2019)苏0206民初247号原告:LUKFONG(中文名陆放),男,1950年1月19日生,美国国籍,住中国上海市普陀区。 委托诉讼代理人:潘登,上海潘登律师事务所律师。 委托诉讼代理人:丁芳杰,上海潘登律师事务所律师。 被告:无锡弗拉兹装饰装潢有限公司,统一社会信用代码913202003311179247,住所地江苏省无锡市兴源北路401号(北创……