建设工程分包合同纠纷 （2017）川13民终1648号

梁兴成挂靠宏顺劳务公司与向三平挂靠旭日红建设公司签订的《建筑施工劳务分包合同》违反了法律的禁止性规定，属无效合同。依照相关司法解释的规定，合同无效，如梁兴成施工的工程质量合格，梁兴成也可请求相对方支付工程价款。故本案争议的焦点之一为结算及交付工程是否真实。梁兴成主张合同约定的劳务施工的范围包括外墙砖及收尾工作，但因向三平加层导致长期窝工，耽误至2015年，向三平迟迟不拨款，就停工不做了，找到向三平及海腾房产公司吴贵益进行协调，协商的结果为2015年9月8日以前的损失他们不管，后面工程未完部分我们也不负责，互不找补，故才出具了结算单。向三平主张结算单仅是为了交一个结果给劳动监察大队，并非对工程进行实际结算，梁兴成也并未将工程交付给向平。庭审中，双方均申请了证人出庭作证，梁兴成方的证人主要欲证实结算情形如梁兴成所述，向三平方的证人ＸＸ洪证实向三平于2015年冬、腊月叫其实施了防水施工；李发文证实向三平叫其实施了收尾工程；范其林证实其于2015年7月左右实施了加装栏杆的工程。向三平方的证人证言印证了2015年9月8日后，梁兴成再未进行工程的施工，扫尾工作、外墙砖等均由被告自己找人完成这一事实

梁兴成挂靠宏顺劳务公司与向三平挂靠旭日红建设公司签订的《建筑施工劳务分包合同》违反了法律的禁止性规定，属无效合同。依照相关司法解释的规定，合同无效，如梁兴成施工的工程质量合格，梁兴成也可请求相对方支付工程价款。故本案争议的焦点之一为结算及交付工程是否真实。梁兴成主张合同约定的劳务施工的范围包括外墙砖及收尾工作，但因向三平加层导致长期窝工，耽误至2015年，向三平迟迟不拨款，就停工不做了，找到向三平及海腾房产公司吴贵益进行协调，协商的结果为2015年9月8日以前的损失他们不管，后面工程未完部分我们也不负责，互不找补，故才出具了结算单。向三平主张结算单仅是为了交一个结果给劳动监察大队，并非对工程进

四川省南充市中级人民法院民 事 判 决 书（2017）川13民终1648号上诉人（原审被告）：向三平，男，1968年9月5日出生，汉族，住南部县南隆镇。委托诉讼代理人：何永森，南部县南隆法律服务所法律工作者。被上诉人（原审原告）：梁兴成，男，1966年4月19日出生，汉族，住南部县南隆镇。委托诉讼代理人：邓化俊，四川义立律师事务所律师。原审被告：四川宏顺建筑劳务有限公司。住所地：南部县南隆镇北环路……