追索劳动报酬纠纷 （2016）豫14民终893号

原告与被告杨道平之间签订工程分包劳务协议后，原告按约履行施工义务。被告杨道平未能提供良好的施工场所，致施工期间出现停工、窝工而造成损失，被告杨道平构成违约。原告要求其赔偿损失合理部分的诉讼请求应予支持。对该院认定原告举证的由被告杨道平签字确认的部分损失58024元予以支持。根据合同的相对性原则，原告与被告杨学志之间并无合同关系，原告请求其赔偿损失，于法无据，该院不予支持。原告诉请施工期间因变更、增加工程量等原因，造成的其他劳务费及架材租赁损失，因未能举证有效证据，该院不予支持。原告所诉受伤工人医疗费与本案非同一法律关系，该院不予审理。被告杨道平辩称原告的损失应由被告杨学志承担，与其无关。因未能举证相关证据足以支持其观点，且与该院查明的事实不符，其抗辩理由不能成立，该院不予采纳。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条、《中华人民共和国合同法》第一百零七条之规定，判决：一、被告杨道平赔偿原告刘海防误工等各项损失共计58024元。于本判决生效之日起十日内履行完毕。二、驳回原告刘海防的其他诉讼请求。一审案件受理费7450元，减半收取3725

原告与被告杨道平之间签订工程分包劳务协议后，原告按约履行施工义务。被告杨道平未能提供良好的施工场所，致施工期间出现停工、窝工而造成损失，被告杨道平构成违约。原告要求其赔偿损失合理部分的诉讼请求应予支持。对该院认定原告举证的由被告杨道平签字确认的部分损失58024元予以支持。根据合同的相对性原则，原告与被告杨学志之间并无合同关系，原告请求其赔偿损失，于法无据，该院不予支持。原告诉请施工期间因变更、增加工程量等原因，造成的其他劳务费及架材租赁损失，因未能举证有效证据，该院不予支持。原告所诉受伤工人医疗费与本案非同一法律关系，该院不予审理。被告杨道平辩称原告的损失应由被告杨学志承担，与其无关。因未能

河南省商丘市中级人民法院民 事 判 决 书（2016）豫14民终893号上诉人（原审被告）杨道平，男，汉族，住商丘市睢阳区。被上诉人（原审原告）刘海防，男，汉族，住河南省睢县。委托代理人张陆峰，商丘市法律服务所工作者。代理权限：特别授权。被上诉人（原审被告）杨学志，男，汉族，住商丘市睢阳区。上诉人杨道平与被上诉人刘海防、杨学志追索劳动报酬纠纷一案，刘海防于2016年10月13日向商丘市梁园区人民法……