建设工程合同纠纷 （2019）粤06民终2760号

本案是建设工程合同纠纷。盟丰公司和湖南建设集团将西延线工程CFG桩和袋装砂井施工工程发包给强夯工程队承建；强夯工程队将其中CFG桩工程的打桩工程分包给周军。周军是个人，并不具有相应的施工资质，故周军和强夯工程队之间的分包合同关系无效。周军认为在施工过程中盟丰公司资金链断裂导致工程停工致使周军产生窝工损失1241287.62元，遂诉请工程总承包人湖南建设集团和盟丰公司赔偿其窝工损失。根据现有证据无法证实周军和湖南建设集团及盟丰公司之间存在直接的发包或者分包关系或者收、付款关系，周军也承认其与湖南建设集团及盟丰公司没有直接的合同关系。根据现有证据可以查明，针对周军施工工程量，周军只和强夯工程队结算，周军的工程款也由强夯工程队支付；同时周军和强夯工程队也确认2014年8月产生的停工损失也由强夯工程队向盟丰公司主张，由强夯工程队和盟丰公司结算，并非由周军直接向盟丰公司或者湖南建设集团主张。强夯工程队针对其承包的工程只和湖南建设集团及盟丰公司结算，并无需周军参与结算。虽然周军也曾直接从西延线工程建设方交建公司账户收取过工程款，但该款的收取依据依然是周军和强夯工程队结算的工程量和工程款数额。窝工损

本案是建设工程合同纠纷。盟丰公司和湖南建设集团将西延线工程CFG桩和袋装砂井施工工程发包给强夯工程队承建；强夯工程队将其中CFG桩工程的打桩工程分包给周军。周军是个人，并不具有相应的施工资质，故周军和强夯工程队之间的分包合同关系无效。周军认为在施工过程中盟丰公司资金链断裂导致工程停工致使周军产生窝工损失1241287.62元，遂诉请工程总承包人湖南建设集团和盟丰公司赔偿其窝工损失。根据现有证据无法证实周军和湖南建设集团及盟丰公司之间存在直接的发包或者分包关系或者收、付款关系，周军也承认其与湖南建设集团及盟丰公司没有直接的合同关系。根据现有证据可以查明，针对周军施工工程量，周军只和强夯工程队结算

广东省佛山市中级人民法院民 事 裁 定 书（2019）粤06民终2760号上诉人（原审原告）：周军，男，汉族，1970年4月29日出生，住浙江省舟山市普陀区，委托诉讼代理人：潘健欢，广东古谷律师事务所律师。委托诉讼代理人：王翠翠，广东古谷律师事务所律师。被上诉人（原审被告）：佛山市顺德区盟丰拓展投资有限公司，住所地广东省佛山市顺德区。被上诉人（原审被告）：湖南对外建设集团有限公司，住所地湖南省长沙……