装饰装修合同纠纷 （2014）平中民一终字第67号

王琼与万兴公司签订的装饰装修合同为有效合同，原判认定正确，自合同签订后，双方当事人即应遵守诚实信用原则全面履行各自义务。但据查明事实，王琼并未按合同约定期限支付材料款及工程款，万兴公司亦未按约定期限完成装修工程。按双方所签合同，双方均存在违约行为。在合同约定交工期限即2009年9月25日逾期后，王琼于同年12月28日向万兴公司送达紧急通知1份，要求万兴公司务于2010年1月8日前交工，否则每天“罚款”5000元，万兴公司签收。从通知内容看，其中并未提及按原合同约定由万兴公司承担违约责任即应扣减工程款总额的10%，也未提及王琼未按期支付工程款应如何承担违约责任，万兴公司签收后未提出异议。紧急通知应视为对原合同内容中的交工期限及万兴公司逾期交工违约责任的变更。因此，王琼要求按原合同约定扣减合同价款118000元，与双方变更约定内容不符，原判未予支持并无不当。另一方面，万兴公司未提供确实充分的证据证实其于2010年1月8日前完成装饰装修工程，根据紧急通知，万兴公司应承担相应的违约责任。王琼要求按其接收装修工程之日即2010年1月23日为限计算扣减延期交工违约金75000元，符合双方当事人的变

王琼与万兴公司签订的装饰装修合同为有效合同，原判认定正确，自合同签订后，双方当事人即应遵守诚实信用原则全面履行各自义务。但据查明事实，王琼并未按合同约定期限支付材料款及工程款，万兴公司亦未按约定期限完成装修工程。按双方所签合同，双方均存在违约行为。在合同约定交工期限即2009年9月25日逾期后，王琼于同年12月28日向万兴公司送达紧急通知1份，要求万兴公司务于2010年1月8日前交工，否则每天“罚款”5000元，万兴公司签收。从通知内容看，其中并未提及按原合同约定由万兴公司承担违约责任即应扣减工程款总额的10%，也未提及王琼未按期支付工程款应如何承担违约责任，万兴公司签收后未提出异议。紧急通知

甘肃省平凉市中级人民法院民 事 判 决 书（2014）平中民一终字第67号上诉人（原审被告）王琼，女，汉族，生于1970年5月20日。被上诉人（原审原告）平凉市万兴艺术装饰有限责任公司，住所地：平凉市卫生材料厂门口。法定代表人胡建刚，该公司经理。委托代理人杨剑飞，男，汉族，生于1979年1月29日，万兴公司员工。委托代理人甘锋，甘肃胜友律师事务所律师。上诉人王琼因与被上诉人平凉市万兴艺术装饰有限责……