装饰装修合同纠纷 （2018）内0105民初9644号
裁判要旨
亿科公司与智卿公司所签订《亿科·公园2010项目1#室内精装修工程施工合同》，系双方当事人真实意思表示，内容不违反法律法规禁止性规定，合法有效。 双方当事人均应依约履行各自的义务。 关于争议焦点一，亿科公司主张智卿公司中途撤场，并提交其与案外人内蒙古领地装饰设计工程有限公司（以下简称领地公司）所签订《施工合同》、《工程量清单》予以证明，本院仅依据《工程量清单》与《亿科办公室装修预算书》所载内容对比，无法确定领地公司所完成项目属智卿公司未完工项目，或是依据亿科公司要求而变更的施工项目，亦或是对于智卿公司已完工的质量不合格工程进行的整改。 此外，亿科公司所提交短信聊天记录及电话录音，仅能证明双方就和解事宜进行洽谈，并未涉及殷余林自认工程未完工情形。 据此，依据现有证据，不足以证明智卿公司存在中途退场的情形。 关于争议焦点二，庭审中，双方当事人均认可，案涉工程的竣工时间非合同所载的合同签订后55天，即存在工程顺延情形。 关于工程顺延系何方所致，智卿公司抗辩实际开工时间晚于合同约定开工时间，系因亿科公司频繁修改设计图纸所致，但依据其所提交现有证据不足以证明其抗辩主张，故对于该项抗辩，本院不予采
摘要
内蒙古亿科房地产开发有限公司与日照市智卿装饰设计工程有限公司装饰装修合同纠纷一审民事判决书
正文（节选）
呼和浩特市赛罕区人民法院民事判决书（2018）内0105民初9644号原告：内蒙古亿科房地产开发有限公司，住所地内蒙古自治区呼和浩特市。 法定代表人：宋智刚，执行董事兼经理。 委托诉讼代理人：姜磊，慧聪律师事务所律师。 委托诉讼代理人：白木仁，慧聪律师事务所律师。 被告：日照市智卿装饰设计工程有限公司，住所地山东省日照市。 法定代表人：殷余林，执行董事兼总经理委托诉讼代理人：张娟，北京大成（内蒙古……