建设工程施工合同纠纷 （2019）鲁0704民初1150号

原、被告之间签订的《建设工程施工合同》，系双方当事人的真实意思表示，不违反法律、行政法规强制性规定，合法有效。 关于原告要求赔偿因工期拖延给原告造成损失的诉讼请求。 关于竣工时间，根据《建设工程施工合同》通用条款13.2.3条约定，工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工之日。 本案中，被告于2015年10月12日完工并申请竣工验收，因此，被告的实际竣工日期为2015年10月12日。 根据《建设工程施工合同》约定，计划竣工日期为2015年9月19日，因此，原告逾期竣工23天。 根据《中华人民共和国合同法》第一百零七条“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任”之规定，本案中，被告潍坊市第四建筑工程公司存在逾期竣工23天的违约行为，但原、被告在《建设工程施工合同》中并未对违约责任的承担进行明确的约定，原告主张赔偿损失参照租金的标准计算，缺乏事实及法律依据，本院不予以支持，原告可在证据充分后，另案主张权利。 关于原告主张的工程质量缺陷及损失问题。 本案中，涉案工程已于2015年10月12日实际竣工

潍坊新视听电子科技有限公司与潍坊市第四建筑工程公司建设工程施工合同纠纷一审民事判决书

山东省潍坊市坊子区人民法院 民 事 判 决 书 （2019）鲁0704民初1150号 原告：潍坊新视听电子科技有限公司，住所地：潍坊市坊子区正泰路19号。 法定代表人：李启海，该公司总经理。 委托诉讼代理人:吴瑞青，山东衡明律师事务所律师。 委托诉讼代理人：张佃军，山东巧诚律师事务所律师。 被告：潍坊市第四建筑工程公司，住所地：潍坊市坊子区公安街88号。 法定代表人：刘国柱，该公司经理。……