建设工程施工合同纠纷 （2019）辽0381民初4160号

合法的建设工程施工合同受法律保护。 《中华人民共和国合同法》第七十七条第一款规定：“当事人协商一致，可以变更合同”，本案中，原告（反诉被告）提供的工程竣工报告表明其与被告（反诉原告）对原合同约定的计划竣工日期重新作了调整，调整后的计划竣工日期为2017年6月30日。 双方在该报告上均签字并加盖公章，同时由监理及运行管理单位签字并加盖公章予以确认，系双方对原合同的变更，该变更符合法律规定，本院予以确认。 同时，李维东事件后，涉案合同并未终止，而是继续予以履行，被告（反诉原告）于2017年3次、2018年1次向原告（反诉被告）支付部分工程款共计140万元，亦应视为其对涉案工程工期变动的认可，原告（反诉被告）并未违约。 关于工程实际竣工日期一节，依据《最高人民法院〈关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释〉》第十四条第㈠项“当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期”的规定，涉案工程于2017年8月11日通过国网辽宁省电力有限公司海城市供电分公司验收，应以2017年8月11日为涉案工程竣工日期。 因申报、供电部门组织验收需要时间，该

海城市第四建筑工程有限公司与鞍山市世纪阳光房屋开发有限公司建设工程施工合同纠纷一审民事判决书

海城市人民法院民 事 判 决 书（2019）辽0381民初4160号原告（反诉被告）：海城市第四建筑工程有限公司，住所地：海城市腾鳌镇中街。 统一社会信用代码：912103811236993762。 法定代表人：张文志，该公司经理。 委托诉讼代理人：黄绍尉，辽宁欣和律师事务所律师。 被告（反诉原告）：鞍山市世纪阳光房屋开发有限公司，住所地：海城市腾鳌镇永安村。 统一社会信用代码：912103815……