建设工程合同纠纷 （2014）汉中民一终字第00646号

广厦集团与易家方略经协商签订的建设工程施工合同系双方自愿签订，合同内容、形式不违反法律规定，且合同签订后已实际部分履行，故原审认定合同有效受法律保护并不不当，上诉人易家方略称合同为无效合同的理由不能成立。合同签订后履行中，因双方发生纠纷致使合同无法继续履行，略阳县城建局2010年1月14日会议商定工地剩余材料由双方共同清点、确认，按供应价由易家方略公司接收，随后同月21-29日之间，双方工作人员对现场材料进行了清点确认，清点时间发生在城建局会议召开之后，且有易家方略公司统计人员杨立功签字，其中部分清单中杨立功还特别注明“根据现场剩余材料与施工单位进场票据基本吻合”，对个别价款、数量有异议的部分杨立功也进行了标注，因此，上诉人易家方略公司称清单是进场施工时购进工程材料统计清单的理由不能成立，原审认定系离场时的剩余材料清单正确，剔除其中存在争议的项目后，支持剩余材料价款并无不当，上诉人易家方略的该项上诉理由不能成立，其请求本院不予支持。但原审中固定资产统计时数字计算错误，本院予以纠正。关于逾期付款利息及停工损失问题。合同解除协议书中对逾期付款利息有明确约定，同时易家方略公司在原审庭审中也明

广厦集团与易家方略经协商签订的建设工程施工合同系双方自愿签订，合同内容、形式不违反法律规定，且合同签订后已实际部分履行，故原审认定合同有效受法律保护并不不当，上诉人易家方略称合同为无效合同的理由不能成立。合同签订后履行中，因双方发生纠纷致使合同无法继续履行，略阳县城建局2010年1月14日会议商定工地剩余材料由双方共同清点、确认，按供应价由易家方略公司接收，随后同月21-29日之间，双方工作人员对现场材料进行了清点确认，清点时间发生在城建局会议召开之后，且有易家方略公司统计人员杨立功签字，其中部分清单中杨立功还特别注明“根据现场剩余材料与施工单位进场票据基本吻合”，对个别价款、数量有异议的部分

陕西省汉中市中级人民法院民 事 判 决 书（2014）汉中民一终字第00646号上诉人（审原告）广厦建设集团有限责任公司。住所地：浙江省东阳市。法定代表人ＸＸ，该公司董事长。委托代理人黄福维，男，系广厦建设集团有限责任公司兴州国际项目部经理。委托代理人单维壬，男，系广厦建设集团有限责任公司法律顾问。上诉人（原审被告）陕西易家方略投资有限公司。住所地：汉中市汉台区。法定代表人邓伟谦，该公司总经理。委……