装饰装修合同纠纷 （2018）陕10民终273号

当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以证明。本案中，原告（反诉被告）程方方与被告（反诉原告）林太红签订的装修合同真实、合法、有效，双方应按合同约定行使权利、履行义务。原告要求被告支付逾期竣工违约金3600元之诉求，被告认为不存在工期逾期，但被告没有证据证明其在双方约定的2015年12月30日前竣工，也无法证明其于何时向原告交工，以被告自述的交工日期与原被告手机短信记载内容看，直到2016年3月13日，被告为原告订制的台面尚未到货，且被告的证据不能证明2016年3月8日原告搬入装修房屋之前，装修未能按期竣工的责任在原告，故被告的抗辩理由不能成立，原告主张的违约金计算方法，符合双方关于逾期竣工承担违约责任的约定，被告应支付原告违约金3600元；关于原告要求被告补偿其集成灶费用11,800元之诉求，原被告在装修合同中关于材料的供应约定，“如乙方提供的材料、设备系伪劣商品，应按材料、设备价款的双倍补偿给甲方”，该约定内容明确，但原告的证据不能证明被告提供的集成灶系伪劣商品，也不能证明集成灶使用过程中出现的问题给其造成的实际损失是多少，故原告要求

上诉人程方方与上诉人林太红装饰装修合同纠纷一案二审民事判决书 装饰装修合同纠纷

陕西省商洛市中级人民法院民 事 判 决 书（2018）陕10民终273号上诉人（原审原告，反诉被告）：程方方，女，1988年1月14日出生，汉族，教师，住商洛市商州区。委托诉讼代理人：王海涛，男，1986年12月21日出生，汉族，农民，住址同上，系上诉人程方方之夫。上诉人（原审被告，反诉原告）：林太红，男，1967年1月20日出生，汉族，住商洛市商州区。上诉人程方方与上诉人林太红装饰装修合同纠纷一……