合同纠纷 （2016）豫01民终9180号

原、被告双方所签合同系双方真实意思表示，合同合法、有效。双方当事人均应按照约定全面履行自己的义务。合同签订后，原告按约履行向被告支付预付款37500元的付款义务，根据合同约定，被告应予2015年8月15日将承接的技术项目的程序源代码、数据库、所有相关文档等一并交付给原告，在原告同意延期一周交付的情况下，延期届满后被告经原告催告仍未向原告交付，并于9月15日仍以项目本身工作量大不能按时交付项目为由，要求按合同内容做延期处理，原告未予同意，故被告已构成根本违约，原告有权解除合同。被告认可9月8日已收到解除合同通知，故2015年9月8日双方所签合同已经解除。合同解除后，原告已支付的预付款37500元，被告应予返还。因被告迟延交付构成违约，故原告有权依据合同约定要求被告支付延期费用7500元。被告辩称原告同意延期3个月，被告之所以没按合同约定日期交付技术成果，是因原告不断提出新的修改方案造成的，以上理由均未有证据证明，且原告不予认可，故被告辩称理由不成立，本院不予认定。依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第九十四条第三项、第九十六条、第九十七条之规定，判决如下：被告河南微之通电子科技有限公司

原、被告双方所签合同系双方真实意思表示，合同合法、有效。双方当事人均应按照约定全面履行自己的义务。合同签订后，原告按约履行向被告支付预付款37500元的付款义务，根据合同约定，被告应予2015年8月15日将承接的技术项目的程序源代码、数据库、所有相关文档等一并交付给原告，在原告同意延期一周交付的情况下，延期届满后被告经原告催告仍未向原告交付，并于9月15日仍以项目本身工作量大不能按时交付项目为由，要求按合同内容做延期处理，原告未予同意，故被告已构成根本违约，原告有权解除合同。被告认可9月8日已收到解除合同通知，故2015年9月8日双方所签合同已经解除。合同解除后，原告已支付的预付款37500元

河南省郑州市中级人民法院民 事 判 决 书（2016）豫01民终9180号上诉人（原审被告）河南微之通电子科技有限公司，地址郑州市金水区民航路15号17层1704号。法定代表人文成，经理。委托代理人李德星，北京华泰（郑州）律师事务所律师。委托代理人贾智杰，北京华泰（郑州）律师事务所律师。被上诉人（原审原告）河南新兵锋峰软件科技有限公司，地址河南省许昌市新兴路43号物资局办公楼三楼。法定代表人唐德兵……