建设工程施工合同纠纷 （2019）皖0123民初4496号
裁判要旨
依据《2011全国民事审判工作会议纪要》第25条“当事人以审计机关作出的审计报告、财政评审机构作出的评审结论，主张变更有效建设工程施工合同约定的工程价款数额的，不予支持”。 本案中，桃花镇政府、华路公司在《结算审核验证定案表》上签字确认，表明双方已就工程价款达成合意，系有效决算。 另肥西县审计局之所以作出退审决定，是认为审核汇总表中钢管、脚手架延期租赁费及工期延期补偿没有合同依据。 庭审查明，工期延期及钢管、脚手架延期使用确属事实。 且按照工程联系单、经济签证的内容分析，原因在桃花镇政府，桃花镇政府赔偿由此造成的损失，虽无合同依据，但有法律依据。 至于金额，钢管、脚手架延期使用费是按照租赁合同价格确定，工期延期费用是参照《建设工程工程量清单计价规范GB》确定，并未显示公平，故本院予以确认，则涉案工程造价为4059412.57元。 诉讼中，经双方对账确认，桃花镇政府已付工程款3990000，尚应支付69412.57元。 涉案工程于2009年竣工验收合格，现原告要求支付自2017年9月18日起算的利息，本院予以支持。 综上，依据《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第二百六十九条第一款，《
摘要
安徽华陆建设工程有限公司与肥西县桃花镇人民政府建设工程施工合同纠纷一审民事判决书
正文（节选）
安徽省肥西县人民法院 民 事 判 决 书 （2019）皖0123民初4496号 原告：安徽华陆建设工程有限公司，住所地安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园玉屏路，统一社会信用代码91340100752973753W。 法定代表人：肖高友 委托诉讼代理人：孙旭东，安徽健友律师事务所律师。 委托诉讼代理人：赵德权，男，汉族，1962年9月24日生，住肥西县。 被告：肥西县桃花镇人民政府，住所地安……