装饰装修合同纠纷 （2021）云23民终513号

依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。文双斌、果然装饰公司签订的装饰装修合同及其附件系双方真实意思表示，双方都应当按合同约定全面履行各自的义务。文双斌主张解除双方签订的房屋装饰工程合同，果然装饰公司也同意解除合同，故对于文双斌要求解除合同的诉讼请求，依法予以支持。对于双方对房屋装饰工程已完成工程量的争议，经委托楚雄天赢工程造价咨询有限公司进行鉴定，果然装饰公司元谋分公司在元谋建科凤凰郡小区22-2幢房屋装修工程中实际完成涉案房屋80%的水电改造工程项目，随即以文双斌未按约定的期限向文双斌支付剩余装修款而停工，果然装饰公司元谋分公司停工事实属违约行为，应承担相应的民事责任。经楚雄天赢工程造价咨询有限公司鉴定，元谋建科凤凰郡小区22-2幢房屋装修工程实际施工完成工程量价格为91,082.16元，剩余施工材料款为3,803.32元，管理费为4,744.27元，已经完成工程量价格合计为99,629.76元，故对文双斌要求果然装饰公司返还剩余装修款的诉讼请求，予以支持。该鉴定项目的鉴定费属于文双斌举证证明己方诉讼主张的费用，由文双斌自行承担。果然装饰公司辩称文双斌的装修工程没有如期完工的原因在

依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。文双斌、果然装饰公司签订的装饰装修合同及其附件系双方真实意思表示，双方都应当按合同约定全面履行各自的义务。文双斌主张解除双方签订的房屋装饰工程合同，果然装饰公司也同意解除合同，故对于文双斌要求解除合同的诉讼请求，依法予以支持。对于双方对房屋装饰工程已完成工程量的争议，经委托楚雄天赢工程造价咨询有限公司进行鉴定，果然装饰公司元谋分公司在元谋建科凤凰郡小区22-2幢房屋装修工程中实际完成涉案房屋80%的水电改造工程项目，随即以文双斌未按约定的期限向文双斌支付剩余装修款而停工，果然装饰公司元谋分公司停工事实属违约行为，应承担相应的民事责任。经楚雄天赢工程造价咨

云南省楚雄彝族自治州中级人民法院民 事 判 决 书（2021）云23民终513号上诉人（原审被告）：楚雄果然装饰工程有限公司，住所地：云南省楚雄州楚雄市开发区轻纺城15幢102B室，统一社会信用代码：91532300MA6K4CMP57。法定代表人：沈仁兴，系公司总经理。上诉人（原审被告）：楚雄果然装饰工程有限公司元谋分公司，营业场所：云南省楚雄州元谋县元马镇源达路（金汇双城），统一社会信用代码：……