建设工程合同纠纷 （2019）皖03民终2033号

众诚公司承认双方签订了《米亚三期小区配电工程施工合同》及给王杰出具《授权委托书》的事实，故对南北公司主张的该项事实予以确认。依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定全面履行自己的义务。本案中，鉴定意见书虽然确认了《补充协议》中众诚公司的印文与样本印文不是同一印章形成，但《补充协议》是众诚公司的委托代理人王杰以众诚公司的名义与南北公司签订的，基于前述众诚公司对王杰的《授权委托书》，南北公司有理由相信王杰有代理权，众诚公司于2018年5月14日从王杰处接手案涉工程并将原授权委托代理人王杰变更为马磊，该变更行为亦在王杰签订《补充协议》之后，故王杰的代理行为有效，众诚公司应当按照《补充协议》及《米亚三期小区配电工程施工合同》的约定向南北公司支付工程逾期违约金；双方在《补充协议》中已确定截止2018年3月30日已延迟工期119天，故计算到南北公司主张的2018年4月20日，延迟工期的时间为140天，按照双方的约定，众诚公司应向南北公司支付的工程逾期违约金为3800000元×0.0005％×140天＝266000元。对于众诚公司的抗辩理由，一审法院不予采信。综上所述，对于南北公司

众诚公司承认双方签订了《米亚三期小区配电工程施工合同》及给王杰出具《授权委托书》的事实，故对南北公司主张的该项事实予以确认。依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定全面履行自己的义务。本案中，鉴定意见书虽然确认了《补充协议》中众诚公司的印文与样本印文不是同一印章形成，但《补充协议》是众诚公司的委托代理人王杰以众诚公司的名义与南北公司签订的，基于前述众诚公司对王杰的《授权委托书》，南北公司有理由相信王杰有代理权，众诚公司于2018年5月14日从王杰处接手案涉工程并将原授权委托代理人王杰变更为马磊，该变更行为亦在王杰签订《补充协议》之后，故王杰的代理行为有效，众诚公司应当按照《补

安徽省蚌埠市中级人民法院民 事 判 决 书（2019）皖03民终2033号上诉人（原审被告）：蚌埠众诚电力安装有限公司，住所地安徽省蚌埠市天一花园（北苑）1栋2单元102室，统一社会信用代码91340300691069890T。法定代表人：汪裕兰，该公司执行董事兼总经理。委托诉讼代理人：刘刚，安徽北正律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：蚌埠南北房地产开发有限公司，住所地安徽省蚌埠市工农路399号……