建设工程合同纠纷 （2013）唐民三终字第542号

双方签订的《工程施工协议书》、《工程施工补充协议书》及《建设工程施工合同》是双方当事人的真实意思表示，且已实际履行，故以上协议、合同合法有效。唐山北方建筑有限公司的委托代理人即工程项目经理钱广合在承建张建文发包的工程中的工程建设和支领工程款等行为是唐山北方建筑有限公司在该工程项目建设中的合法代理行为。唐山北方建筑有限公司为张建文承建的工程完工后已由张建文验收合格并已投入使用。张建文应与唐山北方建筑有限公司就所建工程进行结算。唐山北方建筑有限公司主张张建文支付工程款206494.51元和停工损失1838175.51元及逾期付款利息，经司法技术鉴定，唐山北方建筑有限公司为张建文所承建的工程总造价包含施工用水、电费共计为2616349.41元。张建文已按工程进度向唐山北方建筑有限公司支付了大部工程及相关费用；工程施工中张建文为唐山北方建筑有限公司委托代理人钱广合偿还的钢材款、违约金及为唐山北方建筑有限公司在施工中所垫付的电费应从给付唐山北方建筑有限公司的工程款中扣除。其余未给付的工程款，应由张建文在工程质保期一年后30日内付清。唐山北方建筑有限公司主张张建文给付合理的、实际所欠工程款，亦有理

双方签订的《工程施工协议书》、《工程施工补充协议书》及《建设工程施工合同》是双方当事人的真实意思表示，且已实际履行，故以上协议、合同合法有效。唐山北方建筑有限公司的委托代理人即工程项目经理钱广合在承建张建文发包的工程中的工程建设和支领工程款等行为是唐山北方建筑有限公司在该工程项目建设中的合法代理行为。唐山北方建筑有限公司为张建文承建的工程完工后已由张建文验收合格并已投入使用。张建文应与唐山北方建筑有限公司就所建工程进行结算。唐山北方建筑有限公司主张张建文支付工程款206494.51元和停工损失1838175.51元及逾期付款利息，经司法技术鉴定，唐山北方建筑有限公司为张建文所承建的工程总造价包

河北省唐山市中级人民法院民 事 判 决 书（2013）唐民三终字第542号上诉人（原审原告）唐山北方建筑有限公司，住所地唐山市丰润区银河路常庄段。法定代表人李秋生，该公司董事。委托代理人钱广合，男，1947年10月13日生，汉族，农民。被上诉人（原审被告）张建文，唐山市路南区惠祥商店业主。委托代理人刘秀明，河北东明律师事务所律师。上诉人唐山北方建筑有限公司与张建文因建设工程合同纠纷一案，不服唐山市……