建设工程合同纠纷 （2017）川18民终923号

石棉交通局与福潞祥公司签订《石棉县东区公路灾后恢复重建项目工程施工承包合同》，是双方真实意思表示，符合法律规定，一审法院予以确认，因此石棉交通局、福潞祥公司均应按照合同约定履行义务。现涉案工程在合同约定的缺陷责任期内出现质量缺陷问题，根据石棉交通局提交的检测报告，公路出现质量缺陷问题系福潞祥公司原因，根据《中华人民共和国合同法》第二百八十一条：“因施工人原因致使质量不符合约定的，发包人有权要求施工人在合理的期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后，造成逾期交付的，施工人应当承担违约责任。”之规定，福潞祥公司应对涉案工程出现的质量缺陷问题履行修复义务。但从2015年10月公路出现质量问题至今，福潞祥公司一直怠于履行自己的修复责任，应承担相应的违约责任，因此，对石棉交通局要求福潞祥公司支付修复费用的诉讼请求，一审法院予以支持。对石棉交通局委托四川川康公路规划勘察设计有限责任公司对涉案工程出具的修复方案，因福潞祥公司代表任建兵在该修复方案上签字表示同意，故一审法院对该修复方案予以认可。对该修复方案确定的498745元，一审法院认为石棉交通局应承担一定责任。首先，在福潞祥公司承建

石棉交通局与福潞祥公司签订《石棉县东区公路灾后恢复重建项目工程施工承包合同》，是双方真实意思表示，符合法律规定，一审法院予以确认，因此石棉交通局、福潞祥公司均应按照合同约定履行义务。现涉案工程在合同约定的缺陷责任期内出现质量缺陷问题，根据石棉交通局提交的检测报告，公路出现质量缺陷问题系福潞祥公司原因，根据《中华人民共和国合同法》第二百八十一条：“因施工人原因致使质量不符合约定的，发包人有权要求施工人在合理的期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后，造成逾期交付的，施工人应当承担违约责任。”之规定，福潞祥公司应对涉案工程出现的质量缺陷问题履行修复义务。但从2015年10月公路出现质

四川省雅安市中级人民法院民 事 判 决 书（2017）川18民终923号上诉人（原审原告）：石棉县交通运输局，住所地：四川省石棉县彩虹路9号。法定代表人：王成，该局局长。委托诉讼代理人：万锦，四川衡宇律师事务所律师。上诉人（原审被告）：江西省福潞祥建筑集团有限公司，住所地：江西省上高县城建设北路13号3栋201室。法定代表人：夏菁璐，该公司董事长。委托代理人（特别授权）：任建兵，男，1985年11……