建设工程施工合同纠纷 （2018）皖08民终244号
裁判要旨
当事人对自己的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以证明。没有证据或者证据不足以证明当事人的事实主张的由负有举证责任的当事人承担不利后果。江镇政府、京安江公司、印卫国三方于2016年3月14日签署的《协议书》，系三方当事人的真实意思表示，内容不违反法律、行政法规强制性规定，合法有效，其对合同各方具有法律约束力。该协议中就印卫国承建的工程价款已进行结算，并且京安江公司按照约定向印卫国支付了剩余的工程款165万元，合同的权利义务终止。印卫国依据三方协议向江镇政府和京安江公司主张给付停工所造成的损失和逾期付款利息，均无事实和法律依据，法院不予支持。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条第二项的规定，没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义签订建设工程施工合同的，合同无效，故印卫国借用南翔公司的施工资质与安庆市怀宁县江镇镇敬老院签订的《承建协议》应为无效合同。无效合同自始没有法律约束力，印卫国依据无效合同主张按年利率18%支付逾期付款利息，于法无据，法院不予支持。并且江镇政府和京安江公司均不是合同主体，印卫国依据承建
摘要
印卫国、怀宁县江镇镇人民政府建设工程施工合同纠纷二审民事判决书 建设工程施工合同纠纷
正文（节选）
安徽省安庆市中级人民法院民 事 判 决 书（2018）皖08民终244号上诉人（原审原告）：印卫国，男，1971年7月7日出生，汉族，个体户，住江苏省泰兴市。委托诉讼代理人：孙彦，安徽安潜律师事务所律师。被上诉人（原审被告）：怀宁县江镇镇人民政府，住所地安徽省怀宁县江镇镇中街。法定代表人：查旵东，该镇镇长。委托诉讼代理人：李先宏，政府工作人员，住。委托诉讼代理人：陈柏林，安徽文法律师事务所律师。被……