建设工程施工合同纠纷 （2017）鄂01民终8002号
裁判要旨
工程完工是以完成施工程序并提交施工资料为条件，确认涉诉工程完工以相关各方同意验收时间2015年8月6日为宜，即奥德驰公司应按《补充合同》约定一年后支付即2016年8月6日为支付时限。奥德驰公司逾期未付款构成违约，应承担违约责任，即按调整后的标准，日利率万分之五从逾期之日始计算至价款清偿日止。我方认为，一审法院对此事实认定错误：其一，依《补充合同》第四条第2项的约定“工程款于工程完工后一年内一次付清，延期一个月未支付视为违约，按照本合同第七条承担违约责任”，则2016年8月6日为支付时限，延期一个月即2016年9月6日为未支付违约期，而不是一审认定的超过2016年8月6日未支付即为违约，应承担逾期支付违约责任；其二、奥泰公司于2016年8月3日以建设工程施工合同纠纷案在一审法院进行了起诉，则在起诉时，奥德驰公司向奥泰公司支付工程款时间条件未成就，奥德驰公司拿到起诉状等相关材料后，支付工程款时间应中止，待相关法律文书生效后再行支付，起诉后不支付工程款不应认定为违约；其三、在奥德驰公司与奥泰公司履行合同中，奥泰公司逾期完工达二百多天、未完成《建筑工程施工补充合同》中约定的5#车间道路工程及逾
摘要
武汉奥泰建设集团有限公司、武汉奥德驰汽车部件有限公司建设工程施工合同纠纷二审民事判决书 建设工程施工合同纠纷
正文（节选）
湖北省武汉市中级人民法院民 事 判 决 书（2017）鄂01民终8002号上诉人（原审原告、反诉被告）：武汉奥泰建设集团有限公司，住所地武汉市蔡甸区爹山街白鹤泉东路155号。法定代表人：左小涛，董事长。委托诉讼代理人：陈佳，系该公司员工。委托诉讼代理人：卢慧，湖北彰卓律师事务所律师。上诉人（原审被告、反诉原告）：武汉奥德驰汽车部件有限公司，住所地武汉市蔡甸区常福工业示范园常禄大道以南。法定代表人：……