装饰装修合同纠纷 （2016）苏0722民初2840号
裁判要旨
原告与艺成公司签订的《青松岭温泉度假酒店洗浴中心室内装饰工程合同》系依法成立的合同，合同当事人均应依合同约定履行各自的义务。 后艺成公司将以上合同的权利义务转让给被告，对此原告亦予以认可，故原被告双方应根据合同的约定履行各自的义务。 根据本案查明的事实，涉案工程未如期完工系多种原因造成，其中既有原告先期施工样板房，增加、变更工程量、图纸变更等原因也有被告人员安排不合理的原因，本案中原告并未举证证明被告的原因在涉案工程延期中所占的比重，故其诉称被告未按期完工，造成工期延期6个月，诉求被告按约赔偿总工程款1%的违约罚款事实依据不足，不予全部支持，但根据本案实际及双方合同约定，可以支持原告在延期完工中占20%的责任，即被告应因涉案工程延期支付原告的违约金为人民币6742196.72元*1%*20%=13484.39元。 原告诉求被告赔偿其未能按期开业2013年11月-2014年4月份温泉营业损失，根据本案查明的事实，原被告双方未有关于温泉开业期限的约定，本案中原告经营的温泉在2014年1月23日开始试营业，在原告举证的会议纪要中有关于春节开业的内容，且原告现有举证的其经营收入系其自行制作，被
摘要
东海青松岭酒店有限公司与连云港市美奥展示有限公司装饰装修合同纠纷一审民事判决书
正文（节选）
江苏省东海县人民法院民 事 判 决 书(2016)苏0722民初2840号原告（反诉被告）东海青松岭酒店有限公司，住东海县李埝乡林场场部（以下简称青松岭公司）。 法定代表人刘德亮，董事长。 诉讼代理人朱健，江苏苍梧律师事务所律师。 诉讼代理人李锦山，男，1963年1月20日生，汉族，住连云港市新浦区，公司副总经理。 被告（反诉原告）连云港市美奥展示有限公司，住连云港市海州区苍梧路**龙河大厦***……