建设工程施工合同纠纷 （2018）鲁14民终1857号
裁判要旨
原被告双方自愿签订《“绿普森农业生态产业园智能温室项目室外园林绿化工程”施工合同》和《“绿普森农业生态产业园智能温室及阳光大棚工程”建设工程施工合同》，系双方当事人的真实意思表示，且不违反有关法律、行政法规的强制性规定，属有效合同，双方应遵照合同约定行使权利，履行义务。原告与被告鲁建集团分公司明确约定了工程进度款付款周期，如因此原因造成工期延误，由发包人即原告承担责任。在合同签订后，因原告未按时向被告鲁建集团分公司支付进度款，造成了项目停工，原告应当承担违约责任。对于原告主张两被告承担因工期延误，逾期竣工的违约金100000元，本院依法不予支持。原告在庭审时放弃两被告承担造成建设工程不合格产生的经济损失（具体数额待鉴定后确定）的诉讼请求，视为对诉讼权利的放弃，本院依法予以准许。综上，依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第五十一条，判决如下：驳回原告山东广安农业生态观光有限公司的诉讼请求。案件受理费2300元，由原告山东广安农业生态观光有限公司承担。本院二审期间，上诉人提交两份证据：证一：一份于庄证明，证明涉案工程土地系于庄范围，是合法用地。被上诉人质证
摘要
山东广安农业生态观光有限公司、山东鲁建工程集团有限公司建设工程施工合同纠纷二审民事判决书 建设工程施工合同纠纷
正文（节选）
山东省德州市中级人民法院民 事 判 决 书（2018）鲁14民终1857号上诉人（原审原告）：山东广安农业生态观光有限公司，住所地：禹城市伦镇源阳大街165号便民服务楼四楼406室。法定代表人：田伟,董事长。委托代理人：邵光岭，山东齐邦律师事务所律师。被上诉人（原审被告）：山东鲁建工程集团有限公司，住所地：济南市经五路小纬四路46号。法定代表人：张玉兴，董事长。委托诉讼代理人：路迅，山东科创律师事……