建设工程合同纠纷 （2017）川19民初51号
裁判要旨
依法成立并已实际履行的合同应当信守。原被告在合同签订后均负有履行合同的义务，被告方未按期支付工程款，是产生本案纠纷发生的直接原因，应承担支付工程欠款并承担违约的责任。经本院庭审及组织双方当事人对工程款及相关问题进行协调，确定内容为：“珍珑华庭”项目土建工程款42977057.00元，水电费用结算为2001938.00元，被告已付工程款31408126.75元，被告已向原告返还保证金300000.00元，下差2700000.00元的保证金未返还。被告向原告支付电费补差30000.00元。被告代购珍珠岩粉13540.00元和石子款13564.50元，共计27104.50元。以上事实双方均无争议，本院予以确认。本案的争议焦点是：1.原被告双方于2014年10月18日签订的《建设工程施工合同》解除问题；2.水电款中存在两笔争议款项的问题；3.停工损失赔偿问题；4.配合费支付问题；5.被告为原告对外所欠材料款承担担保责任的问题；6.工程进度款利息及违约金的问题；7.已付款中200000.00元生活费问题；8.关于甲供材料问题。 一、关于原被告双方于2014年10月18日签订的《建设工程施工合同》
摘要
重庆中川建设有限公司、南江县新盛房地产开发有限公司建设工程合同纠纷一审民事判决书 建设工程合同纠纷
正文（节选）
四川省巴中市中级人民法院 民 事 判 决 书 （2017）川19民初51号 原告：重庆中川建设有限公司，住所地：重庆市荣昌区。 法定代表人：邓成孝，该公司董事长。 委托诉讼代理人：彭才荣，四川宏坤律师事务所律师。 委托诉讼代理人：黄天强，男，1963年1月13日出生，汉族，初中文化，住四川省南部县。 被告：南江县新盛房地产开发有限公司。 法定代表人：郭四海，该公司董事长。 委托诉讼代理人：闫东晖，……