破产债权确认纠纷 （2017）鲁03民终2371号

竣工验收报告的落款时间系后续添加，该认定属主观推断，实践中，个别竣工验收报告未签署落款时间亦属正常，对此可根据签署落款时间的报告来判断竣工日期。一审法院未做调查，以威斯顿公司公章名称未变更、使用旧公章为由，对竣工验收记录不予认可，属主观推断。综上，黄河建工对1#、2#、3#车间及污水处理池的工程款享有优先受偿权，依据已生效的淄博市中级人民法院（2012）淄民一初字第14号民事调解书及高青县人民法院（2012）高民初字第531号民事调解书，优先受偿数额为23882941.94元。二、一审判决适用法律错误。本案应适用《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十四条第三款“建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期”的规定，一审判决引用的《全国民事审判工作会议纪要（2011）》的相关规定致判决结果错误。威斯顿公司辩称，一、上诉人的全部债权均不享有建设工程优先受偿权。上诉人黄河建工在（2012）淄民一初字第14号、（2012）高民初字第531号两案中，并未明确主张建设工程价款优先受偿权，两份民事调解书也没有对建设工程价款优先受偿权及具体数

竣工验收报告的落款时间系后续添加，该认定属主观推断，实践中，个别竣工验收报告未签署落款时间亦属正常，对此可根据签署落款时间的报告来判断竣工日期。一审法院未做调查，以威斯顿公司公章名称未变更、使用旧公章为由，对竣工验收记录不予认可，属主观推断。综上，黄河建工对1#、2#、3#车间及污水处理池的工程款享有优先受偿权，依据已生效的淄博市中级人民法院（2012）淄民一初字第14号民事调解书及高青县人民法院（2012）高民初字第531号民事调解书，优先受偿数额为23882941.94元。二、一审判决适用法律错误。本案应适用《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十四条第三款“

山东省淄博市中级人民法院民 事 判 决 书（2017）鲁03民终2371号上诉人（原审原告）：山东黄河建工有限公司，住所地：山东省淄博市张店区共青团路136号金茂大厦C座三楼。统一社会信用代码：91370322267159504H。法定代表人：袁力，总经理。委托诉讼代理人：刘平德，男，1964年7月22日生，汉族，山东黄河建工有限公司员工，住山东省高青县。委托诉讼代理人：许小萍，山东致公律师事务所……