建设工程施工合同纠纷 （2019）云民终429号
裁判要旨
该约定应系厚耀公司无违约行为的情况下，工程以竣工审定结算总价优惠2%，对本案工程未经竣工审定结算，不能适用该约定，景谷分公司答辩主张不能成立。 本案对利息的计算，双方在《建设工程施工合同》通用条款26.3约定“发包人超过约定的支付时间不支付工程款（进度款），承包人可向发包人发出要求付款的通知，发包人收到承包人通知后仍不能按要求付款，可与承包人协商签订延期付款协议，经承包人同意后延期支付。 协议应明确延期支付的时间和从计量结果确认后第15天起应付款的贷款利息。” 由于双方对延期付款未达成协议，故对延期支付的时间及贷款利息未作明确约定，参照《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷适用法律若干问题的解释》第十七条规定：“当事人对欠付工程款利息计付标准有约定的，按照约定处理；没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。” 第十八条规定：“利息从应付工程价款之日计付。 当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间：（一）建设工程已实际交付的，为交付之日；……”结合本案的客观实际情况，因厚耀公司未按照合同约定支付昆明二建工程进度款，造成2014年6月30日前昆明二建
摘要
云南厚耀房地产开发有限公司、昆明二建建设（集团）有限公司建设工程施工合同纠纷二审民事判决书
正文（节选）
云南省高级人民法院民 事 判 决 书（2019）云民终429号上诉人（原审被告）：云南厚耀房地产开发有限公司。 住所：云南省昆明经开区小石坝村奇云驾驶员城**。 法定代表人：尹红祥。 委托诉讼代理人：姜鹏，云南八谦律师事务所律师。 委托代理权限：特别授权代理。 委托诉讼代理人：汪粲，云南八谦律师事务所实习律师。 委托代理权限：特别授权代理。 被上诉人（原审原告）：昆明二建建设(集团)有限公司。 住……