建设工程施工合同纠纷 （2018）兵02民再3号
裁判要旨
根据双方当事人的诉辩主张，本案的争议焦点是：1.涉案工程造价的问题；2.百益公司应否向东山公司支付工程款和利息。若应当支付，已付工程款中有无重复计算2100000元及未付工程款和利息的数额是多少；3.一审法院认定的竣工日期是否准确；4.涉案工程的鉴定费应当由谁承担；5.合同价款之外的办公室及售房部款60000元应否由百益公司承担；6.东山公司是否存在违约情形，是否应当承担支付违约金的责任。围绕上述争议焦点，分析如下： 一、涉案工程造价的问题。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十一条规定，“当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的，应当以备案的中标合同作为结算工程价款的根据”。本案中，双方当事人就涉案工程经招投标签订《合同1》，中标价为17283755.86元，并约定采用可调价格合同，以最终决算为准；之后，双方当事人就同一建设工程另行签订工期、工程造价不一致的《合同2》、《合同3》，工程造价为10955849.50元，也约定了采用可调价格合同，以最终决算为准。依照上述法律规定，本案应当以中标合同作为结算工程价
摘要
巴州百益房地产开发有限公司与新疆东山建设集团有限公司建设工程施工合同纠纷再审民事判决书 建设工程施工合同纠纷
正文（节选）
新疆生产建设兵团第二师中级人民法院 民 事 判 决 书 (2018)兵02民再3号 再审申请人（一审被告、反诉原告、二审上诉人）：巴州百益房地产开发有限公司(以下简称百益公司)，住所地新疆巴州库尔勒市交通西路北侧西环路东侧宏信·新华天园9栋1层2-201号。 法定代表人：周庆辉。 委托诉讼代理人：米风云，北京盈科(乌鲁木齐)律师事务所律师。 被申请人（一审原告、反诉被告、二审上诉人）：新疆东山建……