建设工程施工合同纠纷 （2019）冀0102民初1432号
裁判要旨
原告（反诉被告）南通二建与被告（反诉原告）福安房地产公司签订的《河北福安悦园大厦工程施工补偿协议书》、《河北福安房地产开发有限公司谈固新村便民市场施工合同》与双方当事人之后签订的《建设工程施工合同》（备案合同），实质性内容一致。 双方当事人在履行施工合同中产生争议的，应依据前施工合同作为依据。 以上工程于2012年9月12日经竣工验收合格，于10月22日进行竣工验收备案。 至2014年12月23日，南通二建与福安房地产公司达成《会议纪要》和《决算协议书》，确认“悦园大厦及便民市场”工程最终决算数为46584312.47元，于2015年12月31日前全部付清。 双方再无其他争议。 故福安房地产公司应支付南通二建至今未付的工程款7456132.83元及利息。 双方对欠付工程款的利息标准未做约定，依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条规定，应按人民银行同期同类贷款基准利率，自2016年1月1日起计算。 关于福安房地产公司的反诉请求。 以上工程存在逾期完工，双方当事人对工期延误的责任，各执一词。 福安房地产公司自2012年9月工程竣工始，直至2016
摘要
江苏南通二建集团有限公司与河北福安房地产开发有限公司建设工程施工合同纠纷一审民事判决书
正文（节选）
河北省石家庄市长安区人民法院 民 事 判 决 书 （2019）冀0102民初1432号 原告（反诉被告）：江苏南通二建集团有限公司，住所地江苏省启东市人民中路683号。 法定代表人：杨晓东，董事长。 委托诉讼代理人：施平，该公司工作人员。 委托诉讼代理人：冯飞涛，河北长征律师事务所律师。 被告（反诉原告）：河北福安房地产开发有限公司，住所地河北省石家庄市长安区中山东路598融通财金大厦26……