合同纠纷 （2018）豫01民终292号
裁判要旨
杨伟已按照合同约定履行完合同义务，为易尚公司施工完毕，双方对工程进行验收，易尚公司应按照合同约定支付相应工程款。易尚公司仅支付部分工程款后，对剩余工程款拒不支付，已构成违约，应承担相应的违约责任。故对杨伟要求易尚公司支付工程款的合理部分即290860元，该院予以支持。杨伟诉称易尚公司违反约定拖延支付工程，应承担违约责任，支付510584元违约金，因杨伟未缴纳相应的诉讼费，故该院对杨伟的该项诉讼请求不予处理。易尚公司辩称杨伟2016年1月26日之前的工程款应向杨军讨要，其于2016年1月26日当日转到盛柳账户的226200元工程款应作为预付款冲抵杨伟的工程款。因杨伟、易尚公司已明确该款系双方对之前的工程款的结算，故对其该辩称意见，该院不予采信。易尚公司反诉称，其多支付给杨伟工程款134010元，杨伟应当返还。因该诉讼请求与本案所查事实不符，故该院对其该项诉讼请求不予支持。易尚公司反诉又称，杨伟延期交工，已构成违约，应按照合同约定支付违约金331947元，根据易尚公司给杨伟汇款记录上备注来看，杨伟延期系易尚公司支付购料款不及时所致，其过错不在杨伟，杨伟不存在违约情形，故该院对其该项诉讼请求
摘要
河南易尚科技有限公司、杨伟合同纠纷二审民事判决书 合同纠纷
正文（节选）
河南省郑州市中级人民法院民 事 判 决 书（2018）豫01民终292号上诉人(原审被告)：河南易尚科技有限公司，住所地，巩义市产业集聚区。法定代表人：刘熠，经理。委托诉讼代理人：张西武，河南星光律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：杨伟，男，1977年2月22日出生，土家族，住湖北省恩施市。委托诉讼代理人：牛晓东，河南魁达律师事务所律师。上诉人河南易尚科技有限公司（以下简称易尚公司）因与被上诉人……