建设工程合同纠纷 （2019）甘04民终1230号
裁判要旨
《最高人民法院〈关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释〉》第一条规定“建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据合同法条五十二条第（五）项的规定，认定无效：（一）承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的……”。本案中梁记冉作为实际施工人，未取得建筑施工资质，其与宏泰公司602项目部签订的《白银公司西北铅锌锌冶炼项目部劳务合同》及附件应为无效合同。合同无效后，合同条款当然不具有约束力。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条规定“建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持”。第十四条规定“当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理：（三）建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期”。本案中，中色十二冶与西北铅锌冶炼厂均认可涉案工程于2017年已经开始使用，根据上述规定，西北铅锌冶炼厂使用涉案工程之日为竣工日期。故梁记冉要求宏泰公司参照合同约定支付工程价款的请求，于法有据，本院予以支持。宏泰公司欠付梁记冉工程款数额，根据梁记冉提交的工程款支付
摘要
《最高人民法院〈关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释〉》第一条规定“建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据合同法条五十二条第（五）项的规定，认定无效：（一）承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的……”。本案中梁记冉作为实际施工人，未取得建筑施工资质，其与宏泰公司602项目部签订的《白银公司西北铅锌锌冶炼项目部劳务合同》及附件应为无效合同。合同无效后，合同条款当然不具有约束力。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条规定“建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持”。第十四条规定“当事
正文（节选）
甘肃省白银市中级人民法院民 事 判 决 书（2019）甘04民终1230号上诉人（原审被告）：甘肃宏泰工程建设有限公司，住所地甘肃省白银市靖远县北城区人民路金域华府1号商铺6楼。法定代表人：段鹏举，该公司董事长兼总经理。委托诉讼代理人：陈全胜，甘肃铜城律师事务所律师。委托诉讼代理人：李文涛，系该公司员工。上诉人（原审被告）：中色十二冶金建设有限公司，住所地山西省太原市杏花岭区胜利街280号。法定代……