建设工程施工合同纠纷 （2019）冀0108民初239号
裁判要旨
原被告签订的《工程承包合同》系双方真实意思表示，不违反法律法规、强制性规定，合法有效，本院予以确认，双方均应按照合同约定的义务进行履行。 现双方均同意解除合同，本院予以支持。 合同解除，合同的权利义务终止，但不影响合同中结算条款的效力。 关于停工原因，原告称不清楚中间的闹事、停工的事，认为是被告擅自停工，被告认为，原告与之前的合作商有经济纠纷，2016年6月6日施工期间被告所有的施工人员被闹事的人赶出厂，直至11月份返厂，但未被允许施工，为证实其主张被告申请两名证人出庭作证，对于证人证言，原告仅对其所述存在路面检测报告不合格内容认可，对其他证明内容均不认可。 本院认为，两名证人出庭作证，与原告就石家庄市染料厂新厂窗户安装工程起诉被告至本院的庭审中证人证言相互印证，均能证明在2016年6月至11月期间，施工现场因原告与第三人纠纷导致被告工人被赶出厂区，工程多次停工，证人证言客观真实，应予以采信。 原告未按照合同约定履行协调义务，未及时处理与第三方纠纷，导致道路施工无法正常进行，损失扩大，原告存在过错，应由原告承担违约责任。 因此对于道路损失，原告应自行承担，故对原告主张的被告返还工程款
摘要
石家庄市染料厂与河北泽岩建筑工程有限公司建设工程施工合同纠纷一审民事判决书
正文（节选）
河北省石家庄市裕华区人民法院 民 事 判 决 书 （2019）冀0108民初239号 原告（反诉被告）：石家庄市染料厂。 法定代表人：郭利鑫。 委托诉讼代理人：冯程。 委托诉讼代理人：韩晓。 被告（反诉原告）：河北泽岩建筑工程有限公司。 法定代表人：刘岩。 委托诉讼代理人：王金涛。 委托诉讼代理人：刘建周。 以下称谓以本诉称谓为准。 原告石家庄市染料厂与被告河北泽岩建筑工程有限公……