建设工程合同纠纷 （2019）湘02民初22号

本案系建设工程施工合同纠纷，争议焦点有三个：一、案涉工程的造价应如何确定；二、被告汇侨公司是否已按时足额支付工程款给原告华盛公司；三、工程是否逾期竣工，原告华盛公司是否应向被告汇侨公司支付过渡费支出损失和逾期竣工违约金。下面分述之：一、案涉工程的造价为135260871.74元。根据《施工合同》的约定，案涉工程的暂估合同价款133160000元整（最终以结算为准）。因双方当事人未进行最终结算，按照仲裁程序中的《司法鉴定意见书》及其鉴定结论补充说明（以下合并简称为鉴定意见），株洲市文化园三期改造工程B3地块项目工程造价为135260871.74元（即《司法鉴定意见书》中认定的工程造价136081679.01元-鉴定结论补充说明中扣减的工程造价820807.27元=135260871.74元，该工程造价系已考虑双方当事人在《框架协议》和2015年补充协议中约定的6%优惠后的结果）。在本案诉讼过程中，经本院释明，双方当事人均明确表示不申请重新鉴定，也均未对以上鉴定意见中最终认定的工程造价135260871.74元提出异议，本院予以确认。 二、被告汇侨公司未按时足额支付工程款给原告华盛公司，应

本案系建设工程施工合同纠纷，争议焦点有三个：一、案涉工程的造价应如何确定；二、被告汇侨公司是否已按时足额支付工程款给原告华盛公司；三、工程是否逾期竣工，原告华盛公司是否应向被告汇侨公司支付过渡费支出损失和逾期竣工违约金。下面分述之：一、案涉工程的造价为135260871.74元。根据《施工合同》的约定，案涉工程的暂估合同价款133160000元整（最终以结算为准）。因双方当事人未进行最终结算，按照仲裁程序中的《司法鉴定意见书》及其鉴定结论补充说明（以下合并简称为鉴定意见），株洲市文化园三期改造工程B3地块项目工程造价为135260871.74元（即《司法鉴定意见书》中认定的工程造价136081

湖南省株洲市中级人民法院 民 事 判 决 书 （2019）湘02民初22号 原告（反诉被告）：湖南华盛建设工程（集团）有限公司，住所地：湖南省长沙市雨花区湘府东路二段308号华盛世纪新城一期商业4栋N单元601号。 法定代表人：李建立，该公司经理。 委托诉讼代理人：刘欢，男，1976年8月3日出生，汉族，系该公司员工，住湖南省长沙市天心区。 委托诉讼代理人：余汝林,湖南麓邻律师事务所律师。 被告（……