建设工程合同纠纷 （2017）鲁01民终5460号

劝业公司未能提供搭拆脚手架墙面面积的书面证据，仅张德刚的证言尚不足以证明，劝业公司该项主张证据不足。5.劝业公司主张停工396天的人工费共计122414.8元。一审法院对劝业公司提供的劝业公司职工考勤表予以确认，而2008年建筑业职工年平均收入为24917元，职工日均工资为24917元/12个月/21.75天=95.47元，2009年建筑业职工年平均收入为27165元，职工日均工资为27165元/12个月/21.75天=104.08元。凡劝业公司提交的工资表中工人日工资高于2008年、2009年建筑业职工日均工资的，以2008年、2009年建筑业职工日均工资为准。低于该数额的，按工资表中所报工资。停工期间人工费共计：109858.81元，一审法院对该数额予以认定。6.因章丘市新华书店欠劝业公司工程款，劝业公司在一审法院起诉章丘市新华书店，一审法院经审理后作出（2013）章民初字第372号民事判决书，判决章丘市新华书店支付劝业公司工程款1515308.33元，章丘市新华书店不服，上诉至济南市中级人民法院，济南市中级人民法院于2013年11月16日作出（2013）济民五终字第686号民事判

劝业公司未能提供搭拆脚手架墙面面积的书面证据，仅张德刚的证言尚不足以证明，劝业公司该项主张证据不足。5.劝业公司主张停工396天的人工费共计122414.8元。一审法院对劝业公司提供的劝业公司职工考勤表予以确认，而2008年建筑业职工年平均收入为24917元，职工日均工资为24917元/12个月/21.75天=95.47元，2009年建筑业职工年平均收入为27165元，职工日均工资为27165元/12个月/21.75天=104.08元。凡劝业公司提交的工资表中工人日工资高于2008年、2009年建筑业职工日均工资的，以2008年、2009年建筑业职工日均工资为准。低于该数额的，按工资表中所报工

山东省济南市中级人民法院民 事 判 决 书（2017）鲁01民终5460号上诉人（原审被告）：山东新华书店集团有限公司，住所地济南市。法定代表人：刘文田，董事长。委托诉讼代理人：刘波涛，山东天澍律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：章丘市劝业建筑安装工程公司，住所地章丘区明水党校街南首路西。法定代表人：李淑芳，经理。委托诉讼代理人：白乐平，北京大成（济南）律师事务所律师。委托诉讼代理人：刘晓敏，北……