装饰装修合同纠纷 (2018)琼0105民初2783号

案号
(2018)琼0105民初2783号
法院
海口市秀英区人民法院
案由
装饰装修合同纠纷
年份
2019
地域
海口市
裁判日期
2019-03-06

裁判要旨

本案的争议焦点为:一、国宾馆开发公司主张要求恒兴盛公司支付逾期完工违约金是否已超过诉讼时效期间,恒兴盛公司应否支付违约金;二、国宾馆开发公司主张的维修费(维修整改费)、罚款以及总承包施工配合服务管理费应否予以支持。 关于国宾馆开发公司主张的逾期完工违约金是否超过诉讼时效时期的问题。 根据本案查明的事实,本案涉及的《施工合同》项下工程的实际竣工日期为2013年7月22日、《补充协议》项下工程的实际竣工日期为2013年12月31日,即国宾馆开发公司最迟应于2013年7月22日知道或者应当知道《施工合同》项下工程存在逾期完工情形、应于2013年12月31日知道或者应当知道《补充协议》项下工程存在逾期完工情形,其主张《施工合同》项下工程逾期完工违约金的诉讼时效期间应于2013年7月22日起算,至2015年7月21日届满,主张《补充协议》项下工程逾期完工违约金的诉讼时效期间应于2013年12月31日起算,至2015年12月30日届满,而国宾馆开发公司迟至2018年4月4日才向本院提起诉讼,且未举证证明存在诉讼时效中止或中断的法定情形,故本院认定国宾馆开发公司主张逾期完工违约金的诉讼请求已超过诉

摘要

海口国宾馆开发有限公司与深圳市恒兴盛厨具有限公司装饰装修合同纠纷一审民事判决书

正文(节选)

海南省海口市秀英区人民法院 民 事 判 决 书 (2018)琼0105民初2783号 原告:海口国宾馆开发有限公司,住所地:海南省海口市秀英区秀华路2号一号楼303房,统一社会信用代码:91460100671058553G。 法定代表人:王某,总经理。 委托诉讼代理人:刘某,北京汇昌律师事务所律师。 委托诉讼代理人:张某,女,系公司员工。 被告:深圳市恒兴盛厨具有限公司,住所地:广东省深圳……