装饰装修合同纠纷 （2018）苏05民终1888号
裁判要旨
南波万宾馆默认变更没有任何依据。2、许昕自认撤场日期为2015年10月26日，按照合同约定竣工日期应为2015年8月8日，许昕已经逾期竣工，构成违约，应承担相应违约金（每日工程总款*1%），更何况其撤场时并未完工，南波万宾馆仍然在陆续委托第三方施工并支付相应款项，所以许昕的逾期竣工应计算至涉案工程通过验收并实际投入使用的时间即2016年6月6日，工期延误302天。一审法院无视许昕逾期竣工的违约行为，认为南波万宾馆主张营业损失缺乏依据，有失公平公正。3、一审中南波万宾馆反诉请求支付违约金460000元，考虑到许昕的经济能力，二审中自愿将违约金降低为230000元。二、一审法院关于利息确定认定事实不当。1、一审中许昕已经认可南波万宾馆按照进度付款，一审法院却认定南波万宾馆未按进度付款可顺延工期，明显错误。2、关于空气开关是否包含在水电报价中，南波万宾馆有初步证据证明许昕在宋颖在场的情况下支付了空气开关和排气扇的定金，从该付款行为可以看出空气开关属于乙供材料。3、现场查看可以发现没有浴霸线，一审法院仅依据许昕的主张认定浴霸安装，事实不清。三、一审中的鉴定程序违法、鉴定人员无鉴定资质、鉴定结论
摘要
许昕与苏州工业园区南波万宾馆装饰装修合同纠纷二审民事判决书 装饰装修合同纠纷
正文（节选）
江苏省苏州市中级人民法院民 事 判 决 书（2018）苏05民终1888号上诉人（原审被告、反诉原告）：苏州工业园区南波万宾馆，住所地苏州工业园区星州街*号城邦花园***幢***室*层。登记经营者：宋颖，女，汉族，住苏州市工业园区。委托诉讼代理人：张茜茜，江苏新苏律师事务所律师。被上诉人（原审原告、反诉被告）：许昕，男，1988年3月1日生，汉族，住苏州市吴中区。委托诉讼代理人：席志伟，江苏百年东……