建设工程设计合同纠纷 （2018）鄂01民终694号
裁判要旨
羿天公司与博大公司签订的《建设工程设计合同（二）》，系双方当事人真实意思表示，不违反法律、行政法规的强制性规定，应为有效，双方应严格按合同约定履行各自义务。羿天公司为博大公司进行设计并交付了设计成果，博大公司在确认设计图纸后，应按时足额向羿天公司支付设计费。对于博大公司提出羿天公司装饰施工图未达到其所要求效果的辩称意见，博大公司并未提供充足的证据证明其主张，应承担举证不能的法律后果。且羿天公司提供的工作联系函，表明其向博大公司交付了设计成果，且经过博大公司多名员工，多次确认，可以认为羿天公司已经按照博大公司的要求履行了设计义务，故对博大公司的该辩称意见不予采纳。博大公司还提出，羿天公司未按照合同约定的时间交付设计图纸故应当扣除逾期违约金6万元的辩称意见，羿天公司提交的工作联系函，载明了博大公司在双方之前的往来函件中提出了变更设计的要求，按照合同约定，博大公司提出变更设计要求后，羿天公司交付设计成果的时间相应顺延，故对博大公司的该项意见，不予采纳。现涉案工程已经完工，虽然博大公司辩称其并未实际采用羿天公司的设计方案，但其并未解除与羿天公司的合同关系，且羿天公司已经完成了约定的设计和交付义
摘要
武汉博大置业发展有限公司、湖北羿天建筑装饰设计有限公司建设工程设计合同纠纷二审民事判决书 建设工程设计合同纠纷
正文（节选）
湖北省武汉市中级人民法院民 事 判 决 书（2018）鄂01民终694号上诉人（原审被告）：武汉博大置业发展有限公司，住所地武汉吴家山台商投资区高桥产业园台中大道特1号（3），统一社会信用代码914201125749215544。法定代表人：潘博，总经理。委托诉讼代理人：李汉奎，男，1978月10月12日出生，汉族，河南省信阳市人，系武汉博大置业发展有限公司法务经理，住武汉市东西湖区。被上诉人（原……