建设工程合同纠纷 （2020）川01民终12845号

乙坤公司与东方雨虹公司签订的案涉防水工程施工合同，系双方当事人真实意思表示，未违反法律法规的强制性规定，应属合法有效。双方争议的焦点在于案涉工程是否进行验收，东方雨虹公司提交的工程造价结算单打印件能否作为双方的结算依据。合同约定东方雨虹公司在施工完毕后向乙坤公司出具书面签证验收资料，乙坤公司在收到资料后7日内组织并完成工程签证与交验，但东方雨虹公司提供的证据不能证明其向乙坤公司提交了签证验收资料，东方雨虹公司提供的证据也不能证明其与乙坤公司就案涉防水工程进行验收、工程验收合格，应承担举证不能的法律后果。合同约定防水工程完工后，乙坤公司在接到东方雨虹公司的书面工程结算资料后28天内进行审验确认，逾期未能审验视同认可东方雨虹公司的工程结算结果，但东方雨虹公司未提供证据证明其将工程结算资料交付乙坤公司。本案中，东方雨虹公司基于其提交的工程造价结算书打印件主张支付工程款，认为该打印件系乙坤公司员工通过微信发给东方雨虹公司的经办人，虽然其提供的聊天记录复印件显示了该工程造价结算书的发送过程，但东方雨虹公司提供的储存聊天记录的原始载体与聊天记录复印件显示内容并不一致，原始载体中并未显示该结算书的图

乙坤公司与东方雨虹公司签订的案涉防水工程施工合同，系双方当事人真实意思表示，未违反法律法规的强制性规定，应属合法有效。双方争议的焦点在于案涉工程是否进行验收，东方雨虹公司提交的工程造价结算单打印件能否作为双方的结算依据。合同约定东方雨虹公司在施工完毕后向乙坤公司出具书面签证验收资料，乙坤公司在收到资料后7日内组织并完成工程签证与交验，但东方雨虹公司提供的证据不能证明其向乙坤公司提交了签证验收资料，东方雨虹公司提供的证据也不能证明其与乙坤公司就案涉防水工程进行验收、工程验收合格，应承担举证不能的法律后果。合同约定防水工程完工后，乙坤公司在接到东方雨虹公司的书面工程结算资料后28天内进行审验确认，

四川省成都市中级人民法院 民 事 判 决 书 （2020）川01民终12845号 上诉人（原审原告）：四川东方雨虹防水工程有限公司。住所地：四川省成都市武侯区金履二路167号富顿中心1栋11层1101、1102、1103号。 法定代表人：张帆。 委托诉讼代理人：杨天雨，女。 被上诉人（原审被告）：四川乙坤建筑工程有限公司。住所地：四川省石棉县新棉镇东风路三段。 法定代表人：张靖伟，总经理。 委托诉……