建设工程合同纠纷 （2019）黑01民终6587号

金宁公司与聚享材料厂之间签订的建设工程施工合同是双方的真实意思表示，不违反法律规定，应当认定有效；双方当事人虽然约定了竣工时间，但因聚享材料厂未能按合同约定支付工程款导致停工，现无证据表明工程停工后至本院受理破产申请前，双方签订的施工合同已经解除或终止履行，也没有证据证明在法院受理破产申请后，破产管理人决定继续履行合同；根据《中华人民共和国企业破产法》第十八条“人民法院受理破产申请后，管理人对破产申请受理前成立而债务人和对方相对人均未履行完毕的合同有权决定解除或者继续履行，并通知对方当事人。管理人自破产申请受理之日起二个月内未通知对方当事人，或者自收到对方当事人催告之日起三十日内未答复的，视为解除合同。”的规定，案涉施工合同在本院受理破产申请后已实际解除。本案争议的焦点为金宁公司是否享有案涉工程价款的优先受偿权及优先受偿权的范围。关于金宁公司是否享有建设工程价款优先受偿权的问题；《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》第二十二条规定：“承包人行使建设工程价款优先受偿权的期限为六个月，自发包人应当给付建设工程价款之日起算。”；而发包人应当给付工程款之日，则

金宁公司与聚享材料厂之间签订的建设工程施工合同是双方的真实意思表示，不违反法律规定，应当认定有效；双方当事人虽然约定了竣工时间，但因聚享材料厂未能按合同约定支付工程款导致停工，现无证据表明工程停工后至本院受理破产申请前，双方签订的施工合同已经解除或终止履行，也没有证据证明在法院受理破产申请后，破产管理人决定继续履行合同；根据《中华人民共和国企业破产法》第十八条“人民法院受理破产申请后，管理人对破产申请受理前成立而债务人和对方相对人均未履行完毕的合同有权决定解除或者继续履行，并通知对方当事人。管理人自破产申请受理之日起二个月内未通知对方当事人，或者自收到对方当事人催告之日起三十日内未答复的，视为

黑龙江省哈尔滨市中级人民法院民 事 判 决 书（2019）黑01民终6587号上诉人（原审被告）：哈尔滨市聚享包装材料厂，住所地哈尔滨市阿城区舍利街太平村。诉讼代表人：吴雪峰，哈尔滨市聚享包装材料厂管理人。委托诉讼代理人：张宏政，黑龙江信义律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：黑龙江省金宁建筑工程有限公司，住所地哈尔滨市阿城区胜利街金市小区8#102室。法定代表人：石存锐，职务董事长。委托诉讼代理……