装饰装修合同纠纷 （2018）鄂2801民初6234号
裁判要旨
本案的争议焦点有二，一是熙美康公司应付工程款的金额，二是何方违约。 关于应付工程款，熙美康公司委托湖北循其本价格鉴定评估有限公司对雅琳公司已完成项目进行了价格评估，雅琳公司派员参与了现场查勘，湖北循其本价格鉴定评估有限公司的评估程序合法,现场留存资料完备，评估项目细致详尽，评估依据充分，本院予以采信。 雅琳公司未举证反驳评估意见，现仅以熙美康公司单方委托为由，申请重新鉴定的理由不能成立，本院不予准许，对其要求熙美康公司支付装修款1117747.57元的反诉请求，本院不予支持。 根据评估意见，雅琳公司完工项目工程款合计1228427.69元，其中未按约定施工部分价款计354540.95元，则合格部分价款为873886.74元。 熙美康公司以雅琳公司延误工期为由主张减半支付合格部分工程款，本院不予支持，理由如下：雅琳公司虽然客观上延误了工期，但其延误工期的程度不足以影响合同目的的实现，雅琳公司尚不构成根本违约，装修合同也不符合法定解除条件，且双方于2018年8月8日签订了《恩施雅涵医疗施工整改意见协议》，熙美康公司容忍了雅琳公司之前延误工期的履约瑕疵，并作出了继续履行合同的意思表示；根据装
摘要
恩施市熙美康医疗投资有限公司（现已更名为恩施市熙美康雅涵医疗美容有限公司）与恩施州雅琳建筑装饰工程有限公司装饰装修合同纠纷一审民事判决书
正文（节选）
湖北省恩施市人民法院民 事 判 决 书（2018）鄂2801民初6234号原告（反诉被告）：恩施市熙美康医疗投资有限公司（现已更名为恩施市熙美康雅涵医疗美容有限公司）。 住所地：恩施市施州大道**怡江新城**楼。 统一社会信用代码：91422801MA490YLC7N。 法定代表人：刘静，该公司执行董事。 委托诉讼代理人：向前、刘茂林，湖北夷水律师事务所律师。 被告（反诉原告）：恩施州雅琳建筑装饰……