建设工程合同纠纷 （2021）黔06民终581号

钢结构工程是指建筑物或构筑物的主体承重梁、柱等均使用以钢为主要材料，并工厂制作、现场安装的方式完成的建筑工程，承建钢结构工程需要相应的资质。牧鑫建工公司作为承建方与狂野车业公司签订钢结构施工合同，牧鑫建工公司未提供相应的资质证明，根据《中华人民共和国合同法》第五十二条：“有下列情形之一的，合同无效：......（五）违反法律、行政法规的强制性规定。”，牧鑫建工公司与狂野车业公司签订的《钢结构厂房施工合同》无效。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第二条“建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予以支持。”、第十三条“建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，不予支持；但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任。”和第十四条“当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理：（三）建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。”。本案中，牧鑫建工公司与狂野车业公司签订的是包干（包工包料）合

钢结构工程是指建筑物或构筑物的主体承重梁、柱等均使用以钢为主要材料，并工厂制作、现场安装的方式完成的建筑工程，承建钢结构工程需要相应的资质。牧鑫建工公司作为承建方与狂野车业公司签订钢结构施工合同，牧鑫建工公司未提供相应的资质证明，根据《中华人民共和国合同法》第五十二条：“有下列情形之一的，合同无效：......（五）违反法律、行政法规的强制性规定。”，牧鑫建工公司与狂野车业公司签订的《钢结构厂房施工合同》无效。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第二条“建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予以支持。”、第

贵州省铜仁市中级人民法院 民 事 判 决 书 （2021）黔06民终581号 上诉人（原审被告、反诉原告）：贵州省铜仁狂野车业制造有限公司，住贵州省铜仁市高新技术产业开发区工业园区**标准厂房第一联体。统一社会信用代码：91520691063054065E。 法定代表人：陈猛，公司总经理。 被上诉人（原审原告、反诉被告）：江西牧鑫建设工程有限公司，住所地江西省上饶市信州区站前二路松山安置小区管委会……