建设工程施工合同纠纷 （2018）黑02民终891号

依法成立的合同应受法律保护。本案双方争议的焦点是何时为开工时间，王立臣称双方没有明确约定开工时间以及是天波工程施工队违约的辩解，与证人薄立国的出庭证实不相符。薄立国是天波工程施工队负责人刘天波的战友，是王立臣的亲属，其站在公正的立场出庭作证，其证言有可信度，其证实的双方口头约定签订合同后的2017年3月4日为开工日期的事实，一审法院予以确认。王立臣明知自己没有建筑资质而将天波工程施工队的工程承包下来，其违反了建筑行业的相关规定，且延误工期，存在过错及违约责任；天波工程施工队应对王立臣的资质进行有效审查，造成合同未能履行，天波工程施工队亦有过错。合同中，没有明确规定应由天波工程施工队租借机械设备，而天波工程施工队自行租借造成的损失应由天波工程施工队自行负责。故对于王立臣未能履行的龙江湖水库分项工程，天波工程施工队又与他人重新签订合同，而对于合同提高的价款20万元，王立臣认为是天波工程施工队增加了工程量，但未能提供证据予以证明，故对天波工程施工队的该损失20万元，天波工程施工队及王立臣应各承担一半。综上，天波工程施工队诉讼事实清楚，对其部分请求一审法院予以支持。一审法院依照中华人民共和国合

王立臣、龙江县刘天波建筑工程施工队建设工程施工合同纠纷二审民事判决书 建设工程施工合同纠纷

黑龙江省齐齐哈尔市中级人民法院民 事 判 决 书（2018）黑02民终891号上诉人（原审被告）：王立臣，男，1976年12月25日出生，汉族，个体工商户，现住龙江县。被上诉人（原审原告）：龙江县刘天波建筑工程施工队，地址龙江县龙江镇长横街检察院综合楼*层***号。负责人：刘天波，男，1977年3月21日出生，汉族，住龙江县。上诉人王立臣因与被上诉人龙江县刘天波建筑工程施工队（以下简称“天波工程施……