建设工程施工合同纠纷 （2019）鲁民申476号
裁判要旨
被申请人提交了竣工验收备案表和保修书即为尽到配合竣工验收的义务，明显错误。 2.申请人一审时提交的林康、邱芽谋所写借条证明二人代表被申请人领取150万元工程款，二审法院以申请人没有证据证明向林康、邱芽谋交付100万元现金为由，错误认定领取金额为50万元。 3.申请人与被申请人在合同价款条文中约定了20元的工期单价，和合同另行约定的逾期应支付的违约金无关，二审法院认定该条款为违约金条款，适用法律错误。 依据《中华人民共和国民事诉讼法》第二百条第二、六项的规定申请再审。 本院经审查认为,关于涉案工程是否达到合同约定的460元/平方米工程款支付节点的问题。 涉案《建筑工程施工承包合同》约定，“5#、6#、7#楼工程全部完成并通过竣工验收合格后14天内，按460元/平方米支付工程款”，涉案工程虽然未进行竣工验收，但申请人已经实际使用。 申请人主张其并非擅自使用，而是在被申请人拒绝组织验收、业主要求入住的情况下，使用的案涉工程，但其在一审中提交的巨野县住房和城乡建设局出具的督促函中，仅要求被申请人报送验收资料，并未要求申请人安排业主入住，申请人提交的证据不足以证实其主张，本院不予支持。
摘要
巨野庄讯置业有限公司建设工程施工合同纠纷再审审查与审判监督民事裁定书
正文（节选）
山东省高级人民法院民 事 裁 定 书（2019）鲁民申476号再审申请人（一审原告、反诉被告，二审被上诉人）：巨野庄讯置业有限公司，住所地巨野县凤凰办甘棠路河畔花都小区24号楼102室。 法定代表人：王桂官，董事长。 委托诉讼代理人：徐鹏，山东君诚仁和（巨野）律师事务所律师。 被申请人（一审被告、反诉原告，二审上诉人）：福建宏盛建设集团有限公司，住所地福建省福州市台江区国货西路148号亚华大厦16……