建设工程施工合同纠纷 （2017）湘13民终2129号
裁判要旨
考虑工地上的模板已使用数次，应适当考虑折旧损失，酌情确定模板损失为13440元。木头（4×6木方）霉烂数目为1500根，价格按每根7元计算损失为10500元。对提升机、和灰机、钢架管扣件租金损失的计算，原告要求计算13个月即从停工时间2015年10月开始计算至2016年11月，被告方认为被告易贤伟于2015年10月20日通知原告撤走设备，2016年1月6日亦通知曾建民撤走相关机械设备以免损失扩大，但曾建民拒绝，故2016年1月6日至2016年11月的损失应由其自己承担。一审法院认为，原告要求被告方赔偿从停工时间2015年10月开始至2016年11月期间的租金损失并无不妥，被告方虽以工程不能继续进行为由几次通知原告撤走，但又未与原告进行工程款结算，原告亦以工程款未结算不愿撤走相关设备导致损失扩大，双方均存在过错，原告对该部分的租金损失适当承担责任。具体租金损失计算如下：1、提升机租金：租金按每月800元计算为800元/月×13个月=10400元；2、和灰机租金：租金按每月150元计算为150元/月×13个月=1950元；3、钢架管扣件租金：从原告提供的钢架管扣件发货单看，租赁钢架管998
摘要
曾建民与李树华、易贤伟等建设工程施工合同纠纷二审民事判决书 建设工程施工合同纠纷
正文（节选）
湖南省娄底市中级人民法院民 事 判 决 书（2017）湘13民终2129号上诉人（原审原告）：曾建民，男，1967年8月8日出生，汉族，农民，住湖南省新化县。委托诉讼代理人：曾治非，湖南晨晖律师事务所律师。被上诉人（原审被告）：李树华，男，1950年7月14日出生，汉族，居民，住湖南省新化县梅苑开发区。被上诉人（原审被告）：易贤伟，男，1973年12月19日出生，汉族，居民，住湖南省新化县。被上诉……