建设工程施工合同纠纷 （2018）川1623民初1003号

本案双方争议的焦点是：一、案涉项目未经竣工验收，原告（反诉被告）能否单方提出结算；二、原告（反诉被告）是否有未完成的工作，未完成工作的价格；三、原告（反诉被告）是否有工期延误以及在此基础上是否承担违约责任；四、原告（反诉被告）对案涉项目的施工是否存在质量问题；五、原告（反诉被告）应否向被告（反诉原告）交付设计图、施工图、钢结构厂房的钢材、彩钢瓦生产厂家的合格证、质保书、工程竣工资料、竣工验收报告等相关资料以及更换墙面板。 一、关于案涉项目未经竣工验收，原告（反诉被告）能否单方提出结算的问题。 根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》（下称《审理建工案解释》）第十三条“建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，不予支持；但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础和主体结构质量承担民事责任”之规定，在未经验收情况下，发包人擅自使用，除建设工程的地基基础工程和主体结构的质量继续由承包人在合理使用寿命内承担责任外，其他质量义务转移至发包人，由此而发生的整改，包括修理、返工、改建均由发包人负责，因此而产生费用亦应由

四川汉驭空间钢结构有限公司与邻水县方圆养殖专业合作社建设工程施工合同纠纷一审民事判决书

四川省邻水县人民法院 民 事 判 决 书 （2018）川1623民初1003号 原告（反诉被告）：四川汉驭空间钢结构有限公司，住所地：邻水县工业集中发展二区，统一社会信用代码91511623696971875K。 法定代表人：李忠华，公司董事长。 委托诉讼代理人：周世武，四川顿开律师事务所律师，特别授权。 委托诉讼代理人：徐新龙，四川顿开律师事务所律师。 被告（反诉原告）：邻水县方圆养殖专……