建设工程施工合同纠纷 （2017）新01民初238号

五冶公司与精诚公司、华润国际公司就涉案工程的合同解除、工程款的数额、违约金的数额及合同义务的履行等问题产生争议,本案的争议焦点为:1.五冶公司与精诚公司、华润国际公司签订的建筑工程施工合同及补充协议是否应当解除;2.五冶公司主张精诚公司、华润国际公司共同支付剩余工程款、支付利息损失、窝工损失有无相关事实依据和法律依据；3.五冶公司是否应当履行交付工程资料的义务，五冶公司是否应当向精诚公司、华润国际公司赔偿延期交工违约金及其他损失。本院就双方争议的问题分析如下：一、本诉部分（一）关于五冶公司与精诚公司、华润国际公司签订的《建设工程施工合同》及《澳龙广场商业及商务办公综合楼工程施工合同补充协议》是否应当解除的问题根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第九条规定，发包人未按照约定支付工程款的，致使承包人无法施工，且在催告的合理期限内仍未履行相应义务，承包人请求解除建设工程施工合同的，应予支持。通过本案庭审调查证实，五冶公司与精诚公司、华润国际公司对涉案工程的工程价款已形成最终审定价格，但双方就工程款已支付的具体数额并未形成一致意见，涉案工程于2016年4月竣工

五冶公司与精诚公司、华润国际公司就涉案工程的合同解除、工程款的数额、违约金的数额及合同义务的履行等问题产生争议,本案的争议焦点为:1.五冶公司与精诚公司、华润国际公司签订的建筑工程施工合同及补充协议是否应当解除;2.五冶公司主张精诚公司、华润国际公司共同支付剩余工程款、支付利息损失、窝工损失有无相关事实依据和法律依据；3.五冶公司是否应当履行交付工程资料的义务，五冶公司是否应当向精诚公司、华润国际公司赔偿延期交工违约金及其他损失。本院就双方争议的问题分析如下：一、本诉部分（一）关于五冶公司与精诚公司、华润国际公司签订的《建设工程施工合同》及《澳龙广场商业及商务办公综合楼工程施工合同补充协议》是

新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院民 事 判 决 书（2017）新01民初238号原告(反诉被告)：中国五冶集团有限公司，住所地成都市锦江区五冶路9号。法定代表人：程并强，该公司董事长。委托诉讼代理人：王鑫源，男，1981年4月26日出生，汉族，该公司法务部员工，住成都市成华区水碾河路27号附1号。委托诉讼代理人：李野，男，1980年12月24日出生，汉族，该公司法务部员工，住成都市龙泉驿区大……