承揽合同纠纷 （2018）京02民终5172号
裁判要旨
飞胜腾达公司与河北迎策公司签订《风机安装工程分包合同》，双方之间据此建立的承揽合同关系双方当事人的真实意思表示，并未违反法律、行政法规的强制性规定，应为有效，双方均应按照约定各自履行相应的义务。飞胜腾达公司履行了风机吊装工程的施工义务后，河北迎策公司应向其支付相应款项。根据一审庭审查明的事实可知，飞胜腾达公司履行安装义务中产生的费用分为三个部分，一是依据双方签订的合同履行安装义务产生的费用；二是依据《工作签证单》计算增加工程量产生的费用；三是依据《停工损失赔偿确认签证单》计算停窝工损失的费用。对于第一部分费用，因河北迎策公司在一审庭审中认可其应向飞胜腾达公司支付的工程款金额为税前4166860元，即合同约定的总价款，且双方均认可河北迎策公司已将基于合同产生的费用支付完毕，故一审法院对此予以确认。本案的争议焦点即在于河北迎策公司、电建核电公司是否应向飞胜腾达公司支付基于《工作签证单》及《停工损失赔偿确认签证单》计算的相关款项。对此，一审法院分别论述如下：首先，关于河北迎策公司是否应当按照《工作签证单》及《停工损失赔偿确认签证单》向飞胜腾达公司支付相应款项。本案中，飞胜腾达公司作为工程现场
摘要
河北迎策电力工程有限公司与北京飞胜腾达机械设备安装有限公司承揽合同纠纷二审民事判决书 承揽合同纠纷
正文（节选）
北京市第二中级人民法院民 事 判 决 书（2018）京02民终5172号上诉人（原审被告）：河北迎策电力工程有限公司，住所地石家庄市裕华区槐安东路158号鑫科国际广场A座1102室。法定代表人：张鹏，董事长。委托诉讼代理人：鲁敏，国浩律师（石家庄）事务所律师。委托诉讼代理人：韩银福，男，河北迎策电力工程有限公司员工。被上诉人（原审原告）：北京飞胜腾达机械设备安装有限公司，住所地北京市丰台区宋庄路1……