建设工程监理合同纠纷 (2018)皖12民终3732号
裁判要旨
涉案《建设工程监理合同》合法有效。在合同履行过程中,因非监理人原因导致监理人履行合同期限延长,委托人应支付附加工作酬金,即从2016年5月17日计算至2017年3月1日,计86287.30元,并按合同约定支付逾期利息。阜阳市中医医院抗辩雨雪天气属于不可抗力及郑连宏的监理注册不合法的理由不能成立。依据《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第一百零七条,《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款规定,一审法院判决:阜阳市中医医院于判决生效之日起十日内支付上海容基工程项目管理有限公司监理款86287.30元,并支付利息(自2017年3月17日起按中国人民银行同期贷款利率计算至实际清偿之日止);二、驳回上海容基工程项目管理有限公司的其他诉讼请求。逾期应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费2047元,减半收取1023.50元,由上海容基工程项目管理有限公司负担45元;阜阳市中医医院负担978.50元。 在二审期间,当事人均未提交新的证据材料。本院对一审双方当事人所举证据认证意见同一审一致。通过庭审调查,并综合一、二两审举证、质证
摘要
阜阳市中医医院、上海容基工程项目管理有限公司建设工程监理合同纠纷二审民事判决书 建设工程监理合同纠纷
正文(节选)
安徽省阜阳市中级人民法院 民 事 判 决 书 (2018)皖12民终3732号 上诉人(原审被告):阜阳市中医医院,住所地安徽省阜阳市中清路286号,统一社会信用代码12341200730008469C。 法定代表人:宁南义,该院院长。 委托诉讼代理人:谢万雨,安徽众商律师事务所律师。 委托诉讼代理人:赫兵兵,安徽众商律师事务所实习律师。 被上诉人(原审原告):上海容基工程项目管理有限公司,住所地……