建设工程合同纠纷 （2019）云01民终253号

一、本案中，在凯阳公司施工期间，诉争工程所在地厂房的主体钢筋受到损伤，凯阳公司认可在施工过程中需要对墙壁进行打孔以固定钢结构，而凯阳公司也无证据证实在进场前房屋钢筋已然受损或在施工过错中有其他单位导致钢筋受损的情况，因此对于小太阳公司主张被告凯阳公司施工导致厂房主体钢筋受损的主张予以确认。根据双方合同约定“施工中，乙方应严格按甲方提供的基础构图施工，严禁打断主筋的事故发生，否则应承担机构受损的一切责任。”，凯阳公司的行为已构成违约，因此小太阳公司享有合同解除权，小太阳公司于2015年9月29日发出《合同终止通知书》的行为是其行使合同解除权的行为，予以确认。双方合同于2015年9月29日解除，根据《中华人民共和国合同法》第九十七条：“合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。”对于凯阳公司已履行的部分，经委托司法鉴定，该部分工程款金额为457178.31元，该部分工程款应当由小太阳公司支付，其余凯阳公司主张的预算造价以及定金45000元，由于预算造价中超出前述工程款金额的部分无证据支持，而定金450

一、本案中，在凯阳公司施工期间，诉争工程所在地厂房的主体钢筋受到损伤，凯阳公司认可在施工过程中需要对墙壁进行打孔以固定钢结构，而凯阳公司也无证据证实在进场前房屋钢筋已然受损或在施工过错中有其他单位导致钢筋受损的情况，因此对于小太阳公司主张被告凯阳公司施工导致厂房主体钢筋受损的主张予以确认。根据双方合同约定“施工中，乙方应严格按甲方提供的基础构图施工，严禁打断主筋的事故发生，否则应承担机构受损的一切责任。”，凯阳公司的行为已构成违约，因此小太阳公司享有合同解除权，小太阳公司于2015年9月29日发出《合同终止通知书》的行为是其行使合同解除权的行为，予以确认。双方合同于2015年9月29日解除，根

云南省昆明市中级人民法院民 事 判 决 书（2019）云01民终253号上诉人（原审原告、反诉被告）：云南凯阳钢结构有限公司，住所地云南省昆明市官渡区东三环十里铺。（简称凯阳公司）法定代表人：张桥恩，系总经理。委托诉讼代理人：李刻，云南行动律师事务所律师，特别授权代理。上诉人（原审被告、反诉原告）：昆明小太阳儿童用品有限公司，住所地云南省昆明市创新科技孵化器产业基地****。（简称小太阳公司）法定……