建设工程施工合同纠纷 （2018）黔民终1128号
裁判要旨
本案争议的焦点：1、涉案当事人之间的法律关系及合同效力如何认定。 2、遵义建工公司主张的工程价款如何认定，能否以其提交的决算资料作为本案应付工程款的依据？ 遵义城乡公司已付工程款为多少？ 未付工程款多少？ 涉案工程价款是否具备支付条件？ 遵义建工公司主张的利息计算时间起点及计算标准如何认定？ 原告主张工程款是否超过法律规定的诉讼时效。 3、遵义建工公司主张停工损失如何认定。 4、遵义建工公司对涉案工程是否享有优先受偿权？ 5、遵义城乡公司提起反诉主张的租金损失如何认定？ 6、遵义建工公司应否腾空房屋内堆放的建筑材料和设备？ 第一，关于本案争议的第一个焦点。 遵义城乡公司取得遵义市凤凰北路凤凰城小区项目的开发建设权利，其与遵义建工公司就凤凰城C1、C2栋土建工程（含基础主体、水、电）建设进行协商一致，并于2006年8月20日签订《建设工程施工合同》，合同对工程开工时间、工期、工程款计价标准等进行了约定，并明确吴永顺为施工方涉案项目的负责人。 吴永顺系遵义建工公司涉案项目负责人，其与原告之间是否系挂靠关系的问题。
摘要
遵义建工（集团）有限公司、遵义城乡房地产开发有限责任公司建设工程施工合同纠纷二审民事判决书
正文（节选）
贵州省高级人民法院民 事 判 决 书（2018）黔民终1128号上诉人（原审原告、反诉被告）:遵义建工（集团）有限公司。 住所地：贵州省遵义市汇川区北海路**北海风尚嘉苑小区**，统一社会信用代码：915203007221226831。 法定代表人：徐四清，该公司董事长。 委托诉讼代理人：谢金良，贵州庭野律师事务所律师。 委托诉讼代理人：王燕，贵州庭野律师事务所律师。 上诉人（原审被告、反诉原告）……