装饰装修合同纠纷 (2019)粤0307民初14057号
裁判要旨
原、被告签订的《店铺装修合同》及《明细清单》是双方真实意思的表示,没有违反法律及行政法规的强制性规定,合法有效,双方应遵照履行。 根据原告的起诉、被告的答辩意见及双方的庭审陈述,工程尾款4350元及内墙漆款3300元,被告未付,双方无争议。 双方争议焦点:一、2016年11月2日双方所列的《明细清单》是增加项目还是整改项目;二、原告是否逾期完工及完工时间;三、工程质量是否存在问题;四、被告应支付原告工程款金额。 关于焦点一,2016年11月2日所列的《明细清单》是增项还是整改项。 原告主张系增加项目,被告主张系整改项目。 本院认为,根据所列项目的明细表述“大门边花格子拆下来,重新涮新油漆;改线槽,拆地脚线;修前台背景边角,沙发S插座移位;顶棚移下来,给客户看好后再装;厨房下水头去掉”等内容符合整改事项的表述,因此,本院确认2016年11月2日所列明细为整改项目。 关于焦点二,原告是否逾期完工及完工时间。 原告主张其于2016年11月6日完工,但未提交任何证据证明。 被告主张2016年12月10日才完工。 本院认为,首先,《店铺装修合同》约定开工时间2016年10月9日,工期20天,收尾
摘要
深圳市八匹马装饰设计工程有限公司与杨琳装饰装修合同纠纷一审民事判决书
正文(节选)
广东省深圳市龙岗区人民法院民 事 判 决 书(2019)粤0307民初14057号原告:深圳市八匹马装饰设计工程有限公司,住所地深圳市龙华区龙华街道油松社区东环一路1号耀丰通工业园4栋401委托诉讼代理人:于泽华,广东深锐律师事务所律师。 被告:杨琳,女,汉族,1975年4月10日出生,身份证住址深圳市龙岗区,上列原告诉被告装饰装修合同纠纷一案,本院受理后,依法组成合议庭公开开庭进行了审理。 原告……