建设工程施工合同纠纷 （2018）川19民终739号
裁判要旨
原告与被告订立的《巴中汽贸城“三通一平”土石方工程施工合同》，系双方当事人真实意思表示，不违反法律禁止性规定，合法有效。原、被告均应当按照合同约定履行合同义务。原告已经履行了合同约定的施工任务，有权向被告主张工程价款及合同约定的违约责任。本案被告虽然已全额支付了工程价款，但未按照合同约定的时间和期限及时支付原告工程款，对原告构成违约，应当向原告承担违约责任。被告辩称原告未按照合同约定的施工工期履行完合同，对被告构成违约，应当向被告承担违约责任。一审法院认为，根据合同约定及原告提供的竣工报告足以证明原告迟延完工的事实。虽然原告所承建的诉争工程第三标段的结算报告载明该标段分为一期、二期，其与被告签订合同只约定一期工程不包括二期工程，但未提供证据支持，且双方的结算报告中明确了一期、二期的验收时间一致。同时，原告提供的电力工程队的验收报告，虽然记载了2012年7月20日电力设备搬迁工程完成，但不能证明电力设备搬迁工程与原告施工地段及施工项目具有关联性，因此对该证据的三性均不予采信。四川天雄建设公司系本项目其他标段施工单位，与原、被告有利害关系，其证据不能单独证明案件事实。邱荣的证言仅证明曾参与
摘要
四川省巴中市永利建筑安装有限公司、巴中市巴州区盘兴物流园管理委员会建设工程施工合同纠纷二审民事判决书 建设工程施工合同纠纷
正文（节选）
四川省巴中市中级人民法院民 事 判 决 书（2018）川19民终739号上诉人（原审原告）四川省巴中市永利建筑安装有限公司。住所地：四川省巴中市巴州区北门文体商住楼*****号。法定代表人：赖兆仪，该公司董事长。委托诉讼代理人：陈光国，男，生于1957年8月15日，汉族，住四川省巴中市巴州区，四川省巴中市永利建筑安装有限公司项目经理。委托诉讼代理人：谭守龙，四川九朝律师事务所律师。被上诉人（原审被……