建设工程施工合同纠纷 （2018）苏0312民初8428号
裁判要旨
第一，关于工期是否延误的问题。 原被告双方均认可涉案工程的开工日期为2011年7月15日，建设工程施工合同约定的工期为120天，涉案钢结构厂房工程应在2011年11月11日竣工。 根据原告国资公司提供的工程验收单，涉案工程在2013年12月27日通过验收，工程竣工逾期超过700天。 被告虽主张2013年5、6月份完成竣工，但并未提供竣工验收报告等证据予以证实，本院对其主张不予采纳，且即使其主张成立，涉案工程仍存在严重逾期完工的情形。 第二，关于工期延误的责任。 1、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》第六条第二款规定：当事人约定承包人未在约定期限内提出工期顺延申请视为工期不顺延的，按照约定处理，但发包人在约定期限后同意工期顺延或者承包人提出合理抗辩的除外。 涉案合同通用条款第13.1款约定的工期顺延的情形，第13.2款约定了承包人在13.1款情况发生后14天内，就延误工期情况未以书面形式向工程师提出报告，视为不需要顺延工期。 美建公司未能提供证据证明其向国资公司提出过书面工期顺延的申请，按照上述合同约定以及法律规定，应视为工期不顺延。 2、关于美建公
摘要
8428徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司与美建建筑系统（中国）有限公司建设工程施工合同纠纷一审民事判决书
正文（节选）
徐州市铜山区人民法院民 事 判 决 书（2018）苏0312民初8428号原告：徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司，住所地徐州市高新区珠江路高新区管委会办公楼505-510室。 法定代表人：黄海均，该公司董事长。 委托诉讼代理人：惠敏，江苏永伦律师事务所律师。 委托诉讼代理人：刘莹，江苏永伦律师事务所律师。 被告：美建建筑系统（中国）有限公司，住所地上海市嘉定区宝安公路2676号。 法定代……