建设工程施工合同纠纷 （2019）赣0191民初1907号
裁判要旨
依法成立的合同，对当事人均有约束力，当事人应按合同约定，诚信履行各自义务。 本案，原告南昌八建与被告闵吴村委会订立的《建设工程施工合同》，系双方真实意思表示，内容不违反法律规定，合法有效。 根据合同约定，该合同属于固定价格合同，合同价款5602880.85元。 虽设计变更和经发包人签证后的工程量变化，可作为合同价款的调整因素，但相应的变更后的工程造价应当经双方协商一致。 现原告主张合同价款为9510467元，但并未提供充分证据证明工程变更及工程签证对应的造价，应承担举证不利的后果。 本院仅处理双方订立《建设工程施工合同》范围内明确的工程款5602880.85元，超出部分，待明确造价后，原告可另行主张。 根据《竣工移交证书》，闵吴村文化活动中心工程已交付至被告，虽被告称并未进行竣工验收，但原告已于2019年3月5日提交竣工验收报告，被告在收到报告后28天内未组织验收，也未提出修改意见，依据合同约定，视为认可竣工验收报告，送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期，故本院确认涉案工程于2019年3月5日竣工验收通过。 原告于2019年5月13日向被告邮寄送达结算资料，依据合同约定，被告应当在收到
摘要
南昌市第八建筑工程有限公司与南昌高新技术产业开发区昌东镇闵吴村民委员会建设工程施工合同纠纷一审民事判决书
正文（节选）
江西省南昌高新技术产业开发区人民法院民 事 判 决 书（2019）赣0191民初1907号原告：南昌市第八建筑工程有限公司，住所地：江西省南昌市西湖区西河滩路7号，统一社会信用代码：913601001583744830。 法定代表人：谭成平，该公司董事长。 委托诉讼代理人：张颖，江西中律律师事务所律师。 委托诉讼代理人：余妍，江西中律律师事务所律师。 被告：南昌高新技术产业开发区昌东镇闵吴村民委员……